设计合同有两个版本。
(1)建设工程设计合同(一)(GF —2000—0209) 范本适用 于民用建设工程设计的合同,主要条款包括以下几个方面的内容: ①订立合同依据的文件;②委托设计任务的范围和内容;③发包人 152 应提供的有关资料和文件;④设计人应交付的资料和文件;⑤设计 费的支付;⑥双方责任;⑦违约责任;⑧其他。 建设工程设计合同(二)(GF-2000-0210) 该合同范本 适用于委托专业工程的设计。
除了上述设计合同应包括的条款内容 外,设计依据、合同文件的组成和优先次序、项目的投资要求、设 计阶段和设计内容、保密等方面的条款也应包括在内。
北京市工程设计合同 工程名称:_________________________________________ 工程编号:_________________________________________ 合同编号:_________________________________________ 委托单位(以下简称甲方):_________________________ 设计单位(以下简称乙方):_________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程勘察设计合同条例》,以及北京市的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。
第一条 工程项目 甲方委托乙方承担以下工程设计任务: 工程名称:_________________________________________ 工程地址:_________________________________________ 工程任务批准文件:_________________________________(见附件1); 城市规划管理部门批准文件:_________________________(见附件2); 本工程的设计阶段、内容、规模、工程投资(见附件3) 第二条 设计资料、设计阶段及设计文件的提交 本工程设计依次按初步设计、施工图设计两个阶段开展设计工作。设计进度依照建设部规定的设计周期,并考虑甲方对该项工程的实际要求以及乙方的可能,经甲乙双方共同协商,约定如下: 1.甲方应以书面形式提交下列建设文件与设计资料:序号 文件 内容或名称 文件提交日期 备注提交设计文件的份数以国家物价局和建设部的规定为准,超出部分另行收费。
2.乙方按约定的时间提交下列设计文件:序号 设计文件名称 份数 交付日期 备注3.设计文件提交日期在双方签订合同时若不能确定,则可待设计工作进行到可确定时,甲乙双方另行签订《阶段设计协议书》,作为本合同的附件执行。 第三条 设计收费及支付方法 1.本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。
甲方要求设计单位超出规定设计周期赶工提供设计图纸,设计单位可以收取最高不超过设计费的三分之一的赶工费,具体数额由甲乙双商定。 2.本工程设计收费详见附件3“委托设计项目表”。
本合同生效时甲方向乙方预付估算设计费总额的20%作为合同定金,设计工作完成后,定金抵做工程设计费。 3.乙方向甲方提交初步设计文件时,甲方向乙方拨款付应付设计费总额的30%(不含定金)。
4.乙方向甲方提交施工图设计文件时,甲方向乙方按设计概算结清全部工程设计费。 5.对采用先进技术而节约投资、缩短工期或在建成后有显著经济效益的设计,经北京市城乡规划委员会会同有关部门确认后,可适当增收工程设计费。
增收金额按北京市有关标准执行,未定具体标准的,由甲、乙双方商定。 6.本合同在执行期间,如遇国家规定的设计收费标准调整时,甲乙双方已定的设计收费额应按新标准重新核定,并按核定后的设计收费额进行结算。
第四条 双方责任 甲方责任 1.如期向乙方提交本合同规定的有关建设文件和设计资料,并保证所提交资料质量达到工程设计要求。 2.按约定的日期和数量付给乙方定金和工程设计费。
3.负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作,并负责将报批结果正式书面通知乙方。 4.甲方要求乙方进行现场设计或派驻现场设计代表时,应向乙方正式发出邀请书,并且负责乙方必要的工作条件,所需费用由甲方负担,不计入工程设计费总额之中。
5.本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担。 6.在不增加工程设计费总额的情况下,甲方有责任就本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目,协助乙方办理技术合同中应由甲方办理的有关手续。
技术合同可作为本合同的合同附件与本合同具有同等效力。 乙方责任 1.如期向甲方将付本合同规定的设计文件,并保证设计文件的质量符合国家和北京市的有关规定、规范的要求,符合甲方的建设使用要求。
2.负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。
按规定参加该工程地基基础、主体结构和竣工的验收。 第五条 工程设计版权 本工程的设计版权全部属乙方所有,甲方有责任对此给予保护,不得将本工程的设计造型、设计文件、及有关数据进行修改、复制、描绘或提供给第三方使用,亦不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。
第六条 违约责任 1.由于甲方变更计划任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、文件和资料等,给乙方造成设计返工时,双方需重新商定提交文件的日期。甲方要按实际返工日向乙方支付费用,每日按_________元计算。
如变更导致重新设计的,则按本合同第七条执行,结清应付设计费,结束本合同关系并重新签订合同。 2.甲方未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时,甲方从应付设计费的次日起计算,每延误一天,向乙方按应付工程设计费的_________%偿付违约金。
3.由于甲方违反本合同第五条之约定,乙方有权向甲方提出偿付违约金的要求,违约金额为甲方向乙方应支付全部设计费的两倍,并承担违反政府有关规定及法律的责任。 4.由于乙方原因而没有按本合同规定的时间提交设计文件时,乙方从应提交日期的次日起。
找到一份样式给你,希望对你有帮助,呵呵 网站设计制作合同(套餐服务) 甲方: 乙方: 北京博大网人网络技术开发中心 一、甲方选择的套餐名称: ;甲方最后结款期限: 二、甲方的权利和义务 1。
甲方委托乙方进行网站设计制作。 并根据自身的需要,选定模板风格。
2。 网站制作工作全部完成,经过甲方验收后,在一个工作日内,向乙方支付未付的全部费用; 乙方予以上传网站。
3。 甲方应对其网页所登载内容的真实性、准确性、合法性无条件的负全部责任; 三、乙方的权利和义务 1。
乙方应保证域名以及虚拟主机等在甲方使用期间的合法使用; 2。 如乙方网站制作完成,甲方在最后结款期限内尚未支付剩余款项,乙方保留向司法机关提出控诉的权利; 四、验收确认: 1、甲方须在乙方指定空间和时间内进行验收; 2、验收期为乙方指定验收后的三个工作日内,验收合格后,甲方以书面方式签收(《网站建设客户确认单》。
超过验收期,甲方即不签收、又不提出书面异议,应视为甲方已验收合格,如甲方在验收期过后即不签收《网站建设客户确认单》又不支付剩余款项,乙方保留向政法机关提出诉讼的权利。 五、费用及付款 1、本合同总款项为 元整,先期预付款为总款额的50%,计 元整,后期付款甲方须验收合格后立即支付,计 元整。
2、附加款项指在甲方认可的情况下增加的页面及效果、功能等,每增加一页按照120元/页收费(其他按《网站制作收费明细表》收费)。共计人民币 元整。
六、其他 1、本合同书一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。 2、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
3、本合同未尽事宜,双方可进一步协商,并签订补充协议或附件,补充协议或附件与本合同具有同等法律效力。 4、《网站建设客户确认单》作为本合同附件,是本合同不可分割的一部分。
甲 方: 联 系 人: 盖 章(单位代理): 联系电话: 授权代表签字(单位代理): 传 真: 联系地址: 本人签名(个人代理): 邮政编码: 身份证号(个人代理): 电子邮件: 会 员 号: 网 址: 年 月 日 。
(1)发包人应提供文件、资料的名称和时间,作为设计人完成设计任务的基础,通常包括本项目的设计依据文件和设计要求文件两部分。
设计依据文件是发包人订立设计合同前已完成工作所获得的批准文件和数据资料;设计要求文件则是设计人完成委托任务的应满足的具体要求。 (2)委托任务的工作范围。
由于具体工程项目的条件和特点各异,应针对委托设计的项目明确说明。通常涉及:设计范围、建筑物的设计合理使用年限要求、委托的设计阶段和内容、设计深度要求、设计人配合施工工作的要求等方面的约定。
(3)合同约定的勘察工作开始和终止时间。 (4)设计费用。
合同内除了写明双方约定的总设计费外,还需列明分阶段支付进度款的条件、占总设计费的百分比及金额。 (5)发包人应为设计人提供现场服务。
包括施工现场的工作条件、生活条件及交通等方面的具体内容。 (6)违约责任。
需要约定的内容包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等。 (7)合同争议的最终解决方式。
明确约定解决合同争议的最终方式是采用仲裁或诉讼。采用仲裁时,需注明仲裁委员会的名称。
发包方、承包方及建筑信息 在合同正文开始之前,首先需要注明的就是建筑工程设计过程中发包方、承包方、工程名称、工程地点、建筑面积、结构类型、承包范围方式、工程造价及注意事项等信息。
同时需要根据实际情况制定工程的起始日期以及相关工作的处理期限。 工程验收规定 在这一部分内容中,需要规定当工程具备验收、掩盖等条件时承包方所需要完成的工作内容,比如,当工程达到中间验收部位以前,承包方需要自检,同时在48小时之内通知发包方参加,如果验收合格之后才能够签字并继续施工。
同时合同在这一部分的后面会规定如果双方违反了上述的规定,应当承担什么样的责任。 设计变更规定 工程设计在施工过程中根据实际情况可能会发生变化,如果发包方对原来的设计需要进行更改的话,经过批准之后还应当在变更前10天之内向承包方发送书面通知,否则承包方可以拒绝变更。
同时还要在5天内提交相关的材料。 预付和支付工程款 工程款是一个庞大而复杂的款项,为了规范工程款的支付,在合同中需要规定发包方应当按照一定的标准来完成支付,一般是规定分几次和什么样的价款标准。
争议解决 如果发包方和承包方发生了争议,那么合同需要规定双方可以通过协商或者申请施工合同管理机构以及有关部门进行调解,如果调解不成功的话可以选择向仲裁委员会提出申请或向法院提起诉讼。 合同终止和违约责任 如果发包方和承包方不能够按照协议条款内容中履行自己的义务,那么应当承担相应的违约责任,同时只要双方的合同不终止,违约方在承当之前所描述的违约责任之后还应当继续履行合同。
在合同范文的最后部分,还应当规定合同生效的条件,即双方签字或者签章,同时注明应当保存多少份数的合同才能够视为有效。具备所有的这些内容之后,才是目前最新版本建设工程设计合同范文的所有内容。
建设工程施工合同示范文本主要有以下合同文件组成: 1)《协议书》。
包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款、合同生效时间等内容,并明确对双方有约束力的合同文件组成。 2)《通用条款》。
包括词语定义及合同文件、双方一般权利和义务、施工组织设计和工期、质量与检验、安全施工、合同价款与支付、材料设备供应、工程变更、竣工验收与结算、违约、索赔和争议、其他共11部分,47个条款。《通用条款》是适用于各类建设工程施工的条款,在使用时不作任何改动。
3)《专用条款》。 ①具体内容由当事人根据发包工程的实际要求细化。
《专用条款》是对《通用条款》的补充或具体化。 ②编制专用条款时应结合项目特点,针对通用条款的内容进行补充或修正,达到相同序号的通用条款和专用条款共同组成对某一方面问题内容完备的约定。
4)附件。包括“承包人承揽工程项目一览表”等三个标准化附件。