民事赔偿协议书
(参考格式)
协议双方:
甲方: , , 年 月 日出生,
身份证编号: 。
乙方: , , 年 月 日出生,
身份证编号: 。
, 年 月 日出生,
身份证编号: 。
乙方系***的妻儿。***(系甲方雇工)于 年 月 日在为甲方(系
***生前雇主)劳动时,因电击死亡。为解决因***死亡的善后赔偿事宜,
甲、乙双方经协商一致,达成以下协议:
一、因***家属来沪料理***后事的车旅费、住宿费以及在处理死者火
化前的生活费,由甲方承担。
二、发生在上海期间的***的丧葬费由甲方承担。
三、以上第一、二条款项由甲方按乙方提供的支付凭证,按实结算。
四、甲方一次性向乙方支付因***死亡的赔偿金,计人民币***万元。
五、以上第四条款的赔偿金,由甲方最迟于 年 月 日存于 在
银行开立的存款帐户内。在甲方向 名下存款帐户存人该赔偿款时,乙方应
向甲方出具收款收据。
六、双方约定,在甲方履行了上述全部款项赔付义务后,乙方不再以其他任
何理由向甲方再行赔偿和补偿要求。
七、本协议一式三份,甲、乙方各持一份。上海市 公证处备查一份。本
协议自双方签字之日起成立。
八、本协议在履行期间发生争议,自行不能协商解决的,由上海市 人
民法院管辖。
协议人:
甲方: 乙方:
签订日期: 年 月 日
签订地点:
赔偿协议书内容和格式如下所示:
1:《赔偿协议书范本》协议书,甲方: 代表人: 身份证号: 电话:乙方: 代表人: 身份证号: 电话:现甲乙双方根据各自的过失程度经双方充分协商后自愿达成如下协议。
2:乙方自愿赔偿甲方货物损失费 人民币,未扣完,乙方将以现金的方式支付剩余的费用给甲方。乙方履行赔偿义务后,甲方保证就此事不再以任何形式、任何理由向乙方提出任何赔偿费用要求。本协议为双方平等自愿协商的结果,是双方真实意思表示,且公平合理,本协议内容甲乙双方已经全文阅读且理解无误,甲乙双方明白违反本协议所涉及后果,甲乙双方对此协议处理结果表示完全满意,本协议书一式两份,双方各执一份,经双方签字或按手印后生效,双方代表人应以此为据,全面切实履行本协议,不得再以任何理由纠缠。甲方代表人签字:乙方代表人签字:日期: 年 月 日
3:模板。
甲方:_____,性别_____,族别_____,出生于_____年_____月_____日,籍贯_____,住址_____,身份证号:_____.
乙方:_____性别_____,族别_____,出生于_____年_____月_____日,籍贯_____,住址_____,身份证号_____:
因甲方_____ 驾驶摩托车_____ 从_____ 到_____方向行驶,在行至_____处与XXX驾驶的车牌为“XXXXXX”货车相撞,致XXX受伤。XXX受伤较重,在县人民医院住院治疗。现在治疗已经告一段落,XXX已基本康复。
经甲乙双方在平等、公平、诚信的基础上协商,达成如下协议,双方共同遵守,任何一方不能反悔。
标题要写收条二字,内容为今XX收到XX于XX年X月X日支付的有关XX赔款XX元整。要注意内容要相对完善。赔偿收条要写清收款的数额币种用语要准确。杜绝使用模糊用语,如“大概”、“估计”、“可能”、“或许”等等;含义要清晰明确。
赔偿收条书写的范文:
收 条
今XX收到XX于XX年X月X日支付的有关XX赔款XX元整。
赔偿人签字: XXX
查收人签字: XXX
XX年X月X日
扩展资料:
赔偿收条书写的注意事项:
1、内容要相对完善。赔偿收条要写清收款的数额币种、或者物品的数量以及名称、品质、规格或者型号等基本自然属性,赔偿的原因,赔偿的日期,还要写清赔款人、收款人的准确名称或者姓名,最后要由收款人署名和签章并写清出具的时间。
除了要写清上述相关事项外,要特别写明法律后果是什么,比如“至此,双方债务结清”,“至此,双方委托代理合同终止”等。
2、用语要准确。杜绝使用模糊用语,如“大概”、“估计”、“可能”、“差不多”、“算是”、“或许”等等;含义要清晰明确。
3、条据最好一式两份,双方各执一份。作为一种快速、便捷的确认方式,一般情况下条据都是手写的,出具者具有特定性,即由收款者撰写并签章。但现实中也不乏由赔款人撰写再由收款者签字的情况。
遇到这种情况如果收款者手里边没有一张同样的条据,撰写者对仅存的一张条据上作了手脚,比如加了借款的数额,那么签字的人如何去抗辩呢?相反,如果存在两张完全一样的(一式两份)条据,双方或单方作手脚不但是徒劳的,而且还会落个丢人现眼
4、主体身份要确认。如果是公司,查一查公司是否已经注销,公司名称是否准确(公司名称差一个字就是另一个公司,自然人是否成年(判断是否具有完全民事行为能力),自然人的姓名是否与身份证相符合。
特别注意:同音异字也会留下麻烦,所以注明上身份证号码是很有必要的)。此外,主体的基本身份信息也要留下,比如自然人的年龄、住址、工作单位等。
参考资料:搜狗百科-收条
违约赔偿协议书范本
甲方(出卖人):****发展有限公司
乙方(买受人):****小区 单元 房业主
鉴于:
1、XX年 月 日,甲、乙双方共同签订了《xx合同》(合同编号: ),乙方购买***小区住宅楼,乙方已向甲方支付购房款人民币x元。
2、甲方应于XX年10月31日前向乙方交付商品房。
3、小区住宅楼工程逾期竣工,甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知书》,甲方自XX年5月20日起办理入住手续,乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至XX年5月19日。
5、乙方已于XX年5月30日办理了入住手续,接收了商品房。
6、自XX年11月1日起至XX年5月19日止,甲方逾期交房201日,对照《xx合同》第x条之约定,甲方按日计算向乙方支付全部已付款x分之x的违约金,甲方应向乙方支付逾期违约金人民币x元。
甲乙双方经协商,达成以下协议共同执行
一、甲方向乙方支付逾期违约金人民币 元,于XX年 月 日前以现金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。
三、乙方收到甲方支付违约金,视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。
四、本协议自双方签字盖章之日起生效。
五、本协议一式三份,甲方持两份,乙方持一份,具有同等法律效力。
甲方:________
乙方:________
________年________ 月________ 日
甲方:________,性别:_______,汉族_______, ________年________ 月出生,现住_______ ,身份证号码为: ________,联系电话:________ 。
乙方:___________,性别:________,汉族, ________年 ________月出生,现住________ ,身份证号码为:________ ,联系电话________ 。
(盖章)
________年 ________月 ________日立
原告###,男,####年##月##日出生,住##市##区####。
被告####,男,住####市##区##镇##村。 第三人##,男,住天津市津南区##镇##村。
案由:道路交通事故人身损害赔偿纠纷 诉讼请求: 1、依法判令被告赔偿原告医疗费、交通费、误工费、护理费、营养费等共计29065元及车辆损失5000元。 2、判令第三人承担承担连带责任。
3、判令由二被告承担本案诉讼费用。 事实与理由: ####年##月##日,原告驾驶“夏利”牌小车沿##公路由南向北行驶,行至##大道交口时,与##大道由东向西行驶的被告驾驶的“金杯”牌客车相撞,造成原告受伤及车辆损坏,因此,原告住院25天。
事故发生后,##市公安局交通管理局##大队认定,被告无驾驶执照驾驶车辆,负事故的全部责任,原告无责任。经调解,原、被告双方未能达成赔偿协议。
经查,被告驾驶的车辆系从第三人处购买,但未办理车辆过户手续。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第三十条的规定,特向贵院提起诉讼,请判准原告之诉讼请求。
此致 ##市##区人民院 具状人:### ####年##月##日 附:1、道路交通事故责任认定书及损害赔偿调解终结书(复印件) 2、肇事车辆的行驶证(复印件) 3、各项损失明细及医药费、交通费单据。
损坏赔偿好办,在租赁合同里面加一条或者签一个补充协议:承租人有妥善使用和管护租赁物的义务,如房屋地板、墙壁以及其他租赁物损坏,承租人负责恢复原状,如不能恢复原状,xx损坏赔偿xxxx元,xx损坏赔偿xxxx元……墙壁污染、损坏一处赔偿xxxx元,地板污染、损坏一处赔偿xxxx元。
至于异味污染问题,即使写到合同里面还是无法避免纠纷,因为异味污染没有客观标准,长期和宠物一起生活的人,对他宠物的气味很难察觉。气味的问题要么约定到时候交由双方都信任的人做主观判断,双方都不得对第三人的判断有异议。要么就由一方当事人说了算。
如果我是房东,不为钱的目的,会要求这么写:租赁合同终止时,由出租人对房屋的异味状况进行检查,如出租人认为房屋被异味污染,则聘请出租人指定的保洁公司做一次xxxx元以内的地板清洁和异味清除,保洁费用由承租人承担。
甲方:
乙方:
对****年*月*日在**路口发生的交通事故,甲方和乙方协商制定以下赔偿协议:
1、乙方把甲方所提供的一系列证明材料交给太平洋保险公司进行理赔过程中,保险公司对甲方所提供的证明材料进行调查取证时,如发现甲方所提供的材料不充分或虚假,存在隐瞒或欺诈等因素,造成保险公司不能按照交警出具的第三者损失的经济赔偿凭证中的赔偿金额赔偿给乙方的,则乙方将按照保险公司实际赔偿给乙方的金额赔偿给甲方。
2、本协议一式一份,由乙方保管。
3、本协议自制定之日起生效。
甲方(签字): 乙方(签字):
年 月 日 年 月 日
上一篇:江贯道作品(江贯道是谁)
下一篇:哀掉词语图片(掉哀词有哪些)