1.玻璃幕墙施工合同

范本仅供参考 施 工 合 同 书建设单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）： 甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就《城市碧园公寓B、C栋玻璃幕墙工程》达成以下条款，以便共同遵守。

第一条：工程范围、造价数量、单价、总价 1.1 工程范围： “城市碧园公寓B、C栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：MC42、MC39、MC41、MQC63、MQC63a、MQC64、MQC53、MQC54、MQC72、MQC65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。

1.2 工程单价： （详见后附报价书之报价明细表）1.3 工程数量及总价合计： （详见后附报价书之工程报价总表）1.4 此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。 1.5 本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。

第二条：工程用料 2.1 玻璃：幕墙的玻璃采用东莞银通玻璃有限公司产的6mm厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6mm透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认。 2.2 铝合金型材： 均选用佛山金固铝业有限公司产的6063-T5铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足AA15级要求，按乙方提供的样品确认。

2.3 硅酮结构胶及密封胶： 选用郑州中原胶厂产的MF811硅酮结构胶及MF889硅酮耐候密封胶，按乙方提供的样品确认。 2.4 幕墙开启配件：国产优质七字执手。

2.5 钢件：国产优质Q235b钢型材。 第三条：付款方式 3.1 铝合金型材、钢件进场后七日内，甲方付给乙方合同总价的30%作为第一次工程进度款； 3.2 铝合金型材、钢件安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%; 3.3 玻璃安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%; 3.4幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80%; 3.4 验收合格后三十日内，甲方付到结算总价的97%给乙方，剩余3%从验收之日起一年保修期满后，10日内一次性付清。

3.5 甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。 第四条：甲乙双方责任 4.1 甲方责任： 4.1.1 提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料； 4.1.2 办理施工许可证； 4.1.3在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍； 4.1.4组织有关单位与乙方的协调会； 4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署； 4.1.6组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作；工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格；质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可继续施工。

4.1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作； 4.1.8 在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收； 注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。 4.2 乙方责任： 4.2.1 对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可使用，保证设计符合国家有关规范要求，对设计质量负责，承担因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。

4.2.2 严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的一切后果； 4.2.3 编制施工组织设计和工期进（转载自第一范文网 ，请保留此标记。）度计划，并经甲方审核通过；4.2.4 负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承担追加合同价款； 4.2.5 严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工； 4.2.6 作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为竣工资料交给甲方。

4.2.7 提供完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方承担。 第五条：工期 5.1 开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。

5.2 施工总工期：B栋40天，C栋50天，合同签订之日开始计算，满足现场施工脚手架落架的要求。 5.3 工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延； 5.3.1 由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化； 5.3.2 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时； 5.3.3 由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等； 5.3.4 甲方不按合同规定支付工程款； 5.3.5 其它非乙方原因的停工； 5.4 以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方。

2.玻璃幕墙施工合同

范本仅供参考 施 工 合 同 书建设单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）： 甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就《城市碧园公寓B、C栋玻璃幕墙工程》达成以下条款，以便共同遵守。

第一条：工程范围、造价数量、单价、总价 1.1 工程范围： “城市碧园公寓B、C栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：MC42、MC39、MC41、MQC63、MQC63a、MQC64、MQC53、MQC54、MQC72、MQC65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。

1.2 工程单价： （详见后附报价书之报价明细表）1.3 工程数量及总价合计： （详见后附报价书之工程报价总表）1.4 此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。 1.5 本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。

第二条：工程用料 2.1 玻璃：幕墙的玻璃采用东莞银通玻璃有限公司产的6mm厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6mm透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认。 2.2 铝合金型材： 均选用佛山金固铝业有限公司产的6063-T5铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足AA15级要求，按乙方提供的样品确认。

2.3 硅酮结构胶及密封胶： 选用郑州中原胶厂产的MF811硅酮结构胶及MF889硅酮耐候密封胶，按乙方提供的样品确认。 2.4 幕墙开启配件：国产优质七字执手。

2.5 钢件：国产优质Q235b钢型材。 第三条：付款方式 3.1 铝合金型材、钢件进场后七日内，甲方付给乙方合同总价的30%作为第一次工程进度款； 3.2 铝合金型材、钢件安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%; 3.3 玻璃安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%; 3.4幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80%; 3.4 验收合格后三十日内，甲方付到结算总价的97%给乙方，剩余3%从验收之日起一年保修期满后，10日内一次性付清。

3.5 甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。 第四条：甲乙双方责任 4.1 甲方责任： 4.1.1 提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料； 4.1.2 办理施工许可证； 4.1.3在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍； 4.1.4组织有关单位与乙方的协调会； 4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署； 4.1.6组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作；工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格；质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可继续施工。

4.1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作； 4.1.8 在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收； 注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。 4.2 乙方责任： 4.2.1 对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可使用，保证设计符合国家有关规范要求，对设计质量负责，承担因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。

4.2.2 严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的一切后果； 4.2.3 编制施工组织设计和工期进（转载自第一范文网 ，请保留此标记。）度计划，并经甲方审核通过；4.2.4 负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承担追加合同价款； 4.2.5 严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工； 4.2.6 作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为竣工资料交给甲方。

4.2.7 提供完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方承担。 第五条：工期 5.1 开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。

5.2 施工总工期：B栋40天，C栋50天，合同签订之日开始计算，满足现场施工脚手架落架的要求。 5.3 工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延； 5.3.1 由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化； 5.3.2 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时； 5.3.3 由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等； 5.3.4 甲方不按合同规定支付工程款； 5.3.5 其它非乙方原因的停工； 5.4 以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面。

3.玻璃幕墙安装协议书是怎样的谁能提供下

可以的，玻璃幕墙制作安装施工协议书建设单位： （甲方）施工单位： （乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《国华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在合同中的权利、义务和经济责任，本着平等互利，友好协商的原则，经甲、乙双方充分磋商，就甲方开方的玻璃幕墙的制作安装达成以下协议：一、综合说明：1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：玻璃幕墙安装4、承包方式：包工包料二、有关技术要求必须符合国家相关规范的要求。

三、制作安装质量要求制作与安装质量应符合国家现行标准和规范要求。若因乙方原因造成产品质量达不到规定的质量标准，乙方应无条件更换，并承担由此给甲方及第三方造成的一切经济损失。

四、外形设计以甲方提供的图纸为参考，原则上不改变效果进行二次优化设计。五、承包价格1、合同价为：每平方 元，约 平方，总价 元。

2、本单价均为完全单价：包括幕墙的制作、安装、运输、保管、税金等，不因原材料价格上涨及整个工程施工周期延长等所有市场、非市场因素而增加。结算时单价按上述价格执行，不再调整，工程量以单项完工后的实际工程量结算。

3、本单价不含检测费及架子费用。六、工程量计算及结算方式结算价=综合单价X实际施工面积+设计变更+现场签证七、施工工期八、付款节点及方式1、该工程分为三个付款基数。

1、铝型材安装完毕之后，付总工程款的30%;2、玻璃安装完毕之后，付总工程款的40%;3、检收合格付总工程款的25%，其余5%为质量保证金。九、双方的权利和义务（一）、甲方的权利和义务：1、按本会同要求支付工程款和办理工程结算、组织竣工验收；2、甲方向乙方承诺按照合同约定的付款方式支付合同价款；3、负责提供现场施工用水、用电，提供乙方需要的材料、工具存放地，为乙方施工创造必要的条件；4、甲方向乙方提供配合乙方安装施工需要的图纸。

5、甲方如果在施工中提出涉及施工内容的变更，应提前10天通知，否则由此造成的工程延误乙方概不负责。（二）、乙方的权利和义务：1、乙方在接到甲方进场施工的通知后，合理组织和调配人力、施工机械进行施工，确保工程质量和工期；2、按甲方和监理审核认可的二次设计图、规程和规范进行施工，对乙方不按甲方和监理审核认可的二次设计图、规程和规范进行施工，甲方和监理有权责令乙方返工或停工，由此造成的损失由乙方承担，工期不顺延；3、乙方必须按本合同约定和材料进行制作安装；4、由乙方原因造成的产品质量问题，由乙方负责更换，造成的一切损失由乙方承担；交工一年内免费维修（人为因素除外）。

十、工程竣工验收1、验收依据：国家相关的质检标准和施工规程及规范。2、安装完成，乙方进行自检，自检后在3日内向监理提报工程竣工验收申请；监理接到乙方竣工验收申请后在3日内对工程进行验收，同意竣工时监理报请甲方进行工程验收，甲方接监理通知后3日内组织验收，并于验收合格后7日内向乙方办理竣工验收手续。

十一、质量保修1、从工程竣工验收之日起算，保修期为一年。在保修期内发生质量问题，乙方在接到甲方（或甲方物业公司）要求实施保修的电话后24小时内必须到达维修地点进行维修，特殊情况乙方应及时进行维修，相关的费用由乙方承担。

2、在保修期内，用户使用不当造成的损坏，由乙方负责修理，损坏的责任方承担材料费、工时费。十二、违约责任1、乙方应按合同约定确保材料质量，乙方进行材料与所提供的样品材料质量不符，或质量不符合要求的，除退场外，乙方应承担由此给甲方造成的相应损失。

在施工过程中，乙方所供产品出现质量问题，应在甲方通知后3日内按甲方要求予以调换、更换或其它处理，每迟延一日，应支付100元违约金，迟延7日以上，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方的损失（包括但不限于支出的误工、工程延期、赔偿等）。2、若乙方末按合同约定期限、地点进行安装，每迟延一日，乙方需按200元向甲方支付违约金，并承担误工、赶工费用；若超过10日不能进行安装，甲方有权终止合同，并可要求乙方一次性支付总合同价的10%的违约金，乙方还应赔偿甲方及丙方的损失（包括但不限于甲方支出的误工、工程延期、赔偿等损失）。

3、若甲方付款无故延期超过1个月以上时，按所欠工程款0.5%支付违约金。4、在质保期内，产品出现质量问题，经甲方通知，乙方应在2日内予以维修。

逾期维修一日，应按日向甲方支付100元违约金，逾期5日以上的，甲方可自行维修，所需费用由乙方承担，并视为乙方认可该费用数额。乙方还应赔偿甲方的损失（包括但不限于甲方支出的误工、赔偿等损失）。

5、上述应由乙方承担的费用或违约金，可由甲方直接从质量保证金中扣除；质量保证金不足合同约定数额或不足以支付的，乙方应另行支付，并按合同约定补足质量保证金数额。十三、责任免除如因项目原有建筑物拆迁、工程设计变更等原因导致工程施工暂停、延期，或因法定原因、合同约定的其它原因造成迟延付款或合同解除，甲方不承担责任，但应及时告知乙方。

十四、争议解决甲方双。

4.玻璃幕墙安装协议书是怎样的谁能提供下

可以的，玻璃幕墙制作安装施工协议书建设单位： （甲方）施工单位： （乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《国华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在合同中的权利、义务和经济责任，本着平等互利，友好协商的原则，经甲、乙双方充分磋商，就甲方开方的玻璃幕墙的制作安装达成以下协议：一、综合说明：1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：玻璃幕墙安装4、承包方式：包工包料二、有关技术要求必须符合国家相关规范的要求。

三、制作安装质量要求制作与安装质量应符合国家现行标准和规范要求。若因乙方原因造成产品质量达不到规定的质量标准，乙方应无条件更换，并承担由此给甲方及第三方造成的一切经济损失。

四、外形设计以甲方提供的图纸为参考，原则上不改变效果进行二次优化设计。五、承包价格1、合同价为：每平方 元，约 平方，总价 元。

2、本单价均为完全单价：包括幕墙的制作、安装、运输、保管、税金等，不因原材料价格上涨及整个工程施工周期延长等所有市场、非市场因素而增加。结算时单价按上述价格执行，不再调整，工程量以单项完工后的实际工程量结算。

3、本单价不含检测费及架子费用。六、工程量计算及结算方式结算价=综合单价X实际施工面积+设计变更+现场签证七、施工工期八、付款节点及方式1、该工程分为三个付款基数。

1、铝型材安装完毕之后，付总工程款的30%;2、玻璃安装完毕之后，付总工程款的40%;3、检收合格付总工程款的25%，其余5%为质量保证金。九、双方的权利和义务（一）、甲方的权利和义务：1、按本会同要求支付工程款和办理工程结算、组织竣工验收；2、甲方向乙方承诺按照合同约定的付款方式支付合同价款；3、负责提供现场施工用水、用电，提供乙方需要的材料、工具存放地，为乙方施工创造必要的条件；4、甲方向乙方提供配合乙方安装施工需要的图纸。

5、甲方如果在施工中提出涉及施工内容的变更，应提前10天通知，否则由此造成的工程延误乙方概不负责。（二）、乙方的权利和义务：1、乙方在接到甲方进场施工的通知后，合理组织和调配人力、施工机械进行施工，确保工程质量和工期；2、按甲方和监理审核认可的二次设计图、规程和规范进行施工，对乙方不按甲方和监理审核认可的二次设计图、规程和规范进行施工，甲方和监理有权责令乙方返工或停工，由此造成的损失由乙方承担，工期不顺延；3、乙方必须按本合同约定和材料进行制作安装；4、由乙方原因造成的产品质量问题，由乙方负责更换，造成的一切损失由乙方承担；交工一年内免费维修（人为因素除外）。

十、工程竣工验收1、验收依据：国家相关的质检标准和施工规程及规范。2、安装完成，乙方进行自检，自检后在3日内向监理提报工程竣工验收申请；监理接到乙方竣工验收申请后在3日内对工程进行验收，同意竣工时监理报请甲方进行工程验收，甲方接监理通知后3日内组织验收，并于验收合格后7日内向乙方办理竣工验收手续。

十一、质量保修1、从工程竣工验收之日起算，保修期为一年。在保修期内发生质量问题，乙方在接到甲方（或甲方物业公司）要求实施保修的电话后24小时内必须到达维修地点进行维修，特殊情况乙方应及时进行维修，相关的费用由乙方承担。

2、在保修期内，用户使用不当造成的损坏，由乙方负责修理，损坏的责任方承担材料费、工时费。十二、违约责任1、乙方应按合同约定确保材料质量，乙方进行材料与所提供的样品材料质量不符，或质量不符合要求的，除退场外，乙方应承担由此给甲方造成的相应损失。

在施工过程中，乙方所供产品出现质量问题，应在甲方通知后3日内按甲方要求予以调换、更换或其它处理，每迟延一日，应支付100元违约金，迟延7日以上，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方的损失（包括但不限于支出的误工、工程延期、赔偿等）。2、若乙方末按合同约定期限、地点进行安装，每迟延一日，乙方需按200元向甲方支付违约金，并承担误工、赶工费用；若超过10日不能进行安装，甲方有权终止合同，并可要求乙方一次性支付总合同价的10%的违约金，乙方还应赔偿甲方及丙方的损失（包括但不限于甲方支出的误工、工程延期、赔偿等损失）。

3、若甲方付款无故延期超过1个月以上时，按所欠工程款0.5%支付违约金。4、在质保期内，产品出现质量问题，经甲方通知，乙方应在2日内予以维修。

逾期维修一日，应按日向甲方支付100元违约金，逾期5日以上的，甲方可自行维修，所需费用由乙方承担，并视为乙方认可该费用数额。乙方还应赔偿甲方的损失（包括但不限于甲方支出的误工、赔偿等损失）。

5、上述应由乙方承担的费用或违约金，可由甲方直接从质量保证金中扣除；质量保证金不足合同约定数额或不足以支付的，乙方应另行支付，并按合同约定补足质量保证金数额。十三、责任免除如因项目原有建筑物拆迁、工程设计变更等原因导致工程施工暂停、延期，或因法定原因、合同约定的其它原因造成迟延付款或合同解除，甲方不承担责任，但应及时告知乙方。

十四、争议解决甲方双方在履行。

5.拆卸玻璃幕墙的安全协议书

拆卸玻璃幕墙安全协议书： 为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、施工用电和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

第一条 工程项目：中原文化艺术学院建设项目—综合楼 第二条 施工地址：郑州市郑开大道19号 第三条 甲方安全责任 1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。 2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。

3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全事故隐患整改通知书、罚款通知，直至清退出场。

4、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。 5、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

6、乙方在施工中发生的甲方施工用电、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生**《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

7、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

8、发生以下情况停工整改，因停工造成的违约责任由乙方承担： （1）人身伤亡事故； （2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故； （3）乙方施工现场发生火灾事故； （4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的； （5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。 第四条 乙方安全责任 乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。

乙方应切实履行以下安全责任： 1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《建筑幕墙》JG3035-96、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ-46-88、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99、《建筑施工高处作业技术规范》JGJ80-91等有关玻璃幕墙生产规程和甲方关于安全管理制度及其他安全生产规定、制度。

3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

4、施工期间，乙方应设有专职安全检查人员（按国家、地方规定标准及项目部安全文明规定措施）。乙方指派 作为安全工作联系人。

5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。 6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书，并持证上岗。

8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。 9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。

未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。 10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接，不得中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。 12、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

13、乙方施工过程中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。 乙方应执行**《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》和《电业生产事故调查规程》。

对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生**《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。 乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

第五条 甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。

第七条 违约责任 1、由于甲方或乙。

6.求：幕墙及门窗工程施工合同

我有一份，供你参考！XXXXX门窗及幕墙工程合同发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》并结合《建设工程施工合同》的有关规定和本工程的具体情况，经双方友好协商，拟定本合同，以资共同遵守。

一、工程概况：1、项目名称： 2、工程地点： 3、承包范围：XXX和XXX主材和辅材的采购、制作与安装。4、承包方式：包工包料5、工期：6、合同总价款（人民币大写）： 万元。

二、甲方工作：1、开工前参加施工图纸或作法说明的现场交底，审定乙方的施工方案和进度计划。2、指派 为甲方代表，负责合同的履行。

对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更手续和其他事宜。三、乙方工作：1、参加施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、严正声明保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收。

4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

四、关于工期的约定：1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。

3、因变更或非乙方原因造成的停电及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延（工期顺延需有甲方人员签证）。五、关于工程价款及结算的约定：1、本工程合同价款采用固定价格（若无变更工程量，则按固定总价执行付款；有变更的，变更部分按实际发生的工程量结合乙方报价单进行增减结算。）

2、结算方式：（1）、在合同签订后，乙方人员、设备进场施工壹个月内甲方支付合同总价款的 %；（2）、乙方所有合同内的安装工程结束后支付合同总价款的 %；（3）、本工程整体竣工验收合格后提交合格证等验收资料后支付合同总价款的 %；（4）、余款5%的质保金在该工程竣工验收合格保修期满后付清；六、有关安全生产和防火的约定：1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96；《建筑幕墙》JG3035-1996和其他相关的法规、规范。

3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。七、奖励和违约责任：1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应按停工的实际工日进行延期。

甲方不按合同的约定拨付款，每拖延一天，按应付款额的1%支付滞纳金。2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。

甲方要求提前竣工，乙方每提前一天，甲方应支付乙方 元，作为奖励。3、未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

4、未经办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。5、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

八、争议或纠纷处理：1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，当事人有权向合同履行当地人民法院提出诉讼。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）；法定代表人： 法定代表人：开户银行及账号： 开户银行及账号：电话： 电话： 年 月 日 年 月 日。

7.外墙清洗工程合同范本是什么

甲方： 乙方： 经双方友好协商，现就甲方委托乙方对甲方所管理的博盈投资广场外墙进行清洗相关事宜约定如下： 1、双方约定，本合同所包含的工程内容为：博盈投资广场大厦所有外立面墙体、玻璃。

其中玻璃为内外均清洗，且包含窗台、窗槽、窗棂、门及门楣、雨棚及附件。 乙方另负责对大厦一层叁处雨棚进行彻底清洗除锈并重新涂刷油漆。

在清洗施工中如有对其他部位造成的污染也属乙方清洁的范围。 2、乙方在本工程的施工中，应使用符合国家标准、对人及周围植被无毒无害、适合本大厦实际情况的化学药剂，施工进行前应将药剂相关合格证、说明书等报甲方审核同意。

在本工程施工中如有因使用不合要求的清洁剂或其他材料造成的所有损害均由乙方负全部责任。 3、本工程采用包干价方式，总价为壹万伍仟元整。

甲方除提供本工程所需的水电供应外不另承担包干价以外的任何其它费用。双方约定的付款方式为：工程完工通过验收合格15日后如无因本工程产生的其他不良影响，甲方在3个工作日内一次性付款给乙方。

4、乙方为本工程直接施工方，负责现场管理，不得将本工程转包给其它单位进行。 5、乙方应保证按国家相关规定在本工程施工中采用具有作业资格的施工人员，并严格遵守操作规程。

本工程所有安全责任均由乙方独立承但，甲方不对因本工程产生的直接或间接安全事故负任何责任。 6、乙方在施工中应注意爱护大厦设施、节约用水用电，遵守甲方管理规定，服从甲方监督管理。

施工中乙方损坏的一切设施物品均需照价赔偿或复原。乙方在施工中还应注意避免或减少对大厦内正常的工作秩序的影响。

乙方应在施工前将详细施工方案通报给甲方，并征得甲方同意后方可按方案施工。 7、乙方应保证在本合同签定之日起七日内完工，但如有不可抗拒因素除外。

延误工期按每日2%扣除工程款。 8、工程完工后，由双方共同验收。

验收标准为：外墙无污迹（包括明显透迹、水渍、灰渍）、无因清洗产生的外墙面明显褪色或颜色差异；玻璃应使用专用玻璃清洁剂和使用玻璃刮片施工工艺，玻璃面内外明亮、无污迹、水渍、灰渍；内外窗台与窗槽无残留污迹、水迹，现场及周围无因施工产生的垃圾、灰尘、水污等污损；另在施工结束后15日为质量观察期，此期间甲方观察无因乙方施工产生的其他不良影响则为合格。 9、如经双方验收达不到上述标准的，由乙方无条件整改。

整改费用由乙方全额承担，造成的延期甲方按约定扣罚乙方工程款。 10、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

协商不成的，任何一方均可向荆州市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。 11、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：（签章） 乙方：（签章） 授权人： 授权人： 年 月 日 年 月 日 。