1.工程承包合同付款方式

工 程 合 同

发包方： （以下简称甲方）

承包方： （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》并结合《建设工程施工合同》的有关规定和本工程的具体情况，经双方友好协商，拟定本合同，以资共同遵守。

一、工程概况：

1、项目名称：

2、工程地点：

3、承包范围：

4、承包方式：

5、工期：

6、合同总价款（人民币大写）： 万元。

二、甲方工作：

三、乙方工作：

四、关于工期的约定：

五、关于工程质量及验收的约定：

六、关于工程价款及结算的约定：

1、本工程合同价款采用固定价格（若无变更工程量，则按固定总价执行付款；有变更的，变更部分按实际发生的工程量结合乙方报价单进行增减结算。）

2、结算方式：

(1)、在合同签订后，乙方人员、设备进场施工壹个月内甲方支付合同总价款的15%;

(2)、乙方所有合同内的安装工程结束后支付合同总价款的65%;

(3)、本工程整体竣工验收合格后提交合格证等验收资料后支付合同总价款的15%;

(4)、余款5%的质保金在该工程竣工验收合格保修期满后付清；

(5)、本工程支付工程款一律以税票结算。

七、关于材料供应的约定：

八、有关安全生产和防火的约定：

九、奖励和违约责任：

十、争议或纠纷处理：

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，当事人有权向合同履行当地人民法院提出诉讼。

附件一、甲方公司加盖公章的营业执照复印件一份

附件二、乙方公司加盖公章的营业执照、材料生产许可证及安装

资质﹙或装修资质﹚、法定代表人身份证复印件各一份

附件三、甲乙双方签订的工程质量保修书

甲方（盖章）： 乙方（盖章）；

法定代表人： 法定代表人：

电话： 电话：

年 月 日 年 月 日

2.工程付款协议怎样写

____________公司（以下简称甲方）住所：___________法定代表人：___________（法定代表人的代理人：___________）__________公司（以下简称乙方）住所：__________法定代表人：__________（法定代表人的代理人：_________）鉴于： _______年_____月_____日，甲方与乙方就_________（工程项目名称）签订了《建设工程施工合同》（合同编号：________），建设工程总价款为：_________万元整人民币。

该项目已于_______年____月____日竣工，已经甲方、乙方及xx方验收，并于________年____月______日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计___________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整，尚未支付的建设工程款__________万元整。

双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：第一条 甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整，尚未支付的建设工程款_______万元整。（见本协议附件：1、付款凭证；2、付款明细、3、未付款明细）。

第二条 甲、乙双方经协商同意按如下方式，自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建设工程款_________万元整。（见本协议附件：4、还款计划明细；如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额）。

第三条 强制执行条款1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。2、乙方保证承担举证义务，自每期（如分期付款）款项付清之日起xx个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。

3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起xx个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》（函寄或送达），同时注明宽限期起止日期。

在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。

乙方愿意接受人民法院的强制执行。5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：（1）经年检合格的《营业执照（副本）》；（2）《授权委托书》；（3）《强制执行申请》；（4）乙方已经履行还款义务的书面证明材料（如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况）；（5）经公证的具有强制执行效力的本协议；（6）甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》；（7）其他需要提供的材料。

5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：___________________________________________。第四条双方各自的承诺和保证1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。

2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项；甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：甲方联系地址、电话及传真如下：___________；受件人：____________乙方联系地址、电话及传真如下：___________；受件人：____________北京市公证处联系地址：地址：_____________________邮编：___________ 电话：_____________承办公证员：_______________甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和北京市公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。

第五条 不可抗力1、不可抗力是指本。

3.工程承包协议书应该怎么写

这个简单点。

工程承包协议书范本甲方：乙方：合同签订地：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程范围及内容：工程量：承包形式：三、工期：1、开工日期：2、竣工日期：3、合同总工期为工作日。

期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。四、质量标准采用下列：1、工程质量达到省优至鲁班奖；2、工程质量评定等级为优良；3、符合国家质量验收标准；4、双方约定的标准、具体为：五、合同价款本合同工程价款结算采用下列种方式：1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。

若变更增加工程量在5%以内，双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议。2、按实际发生的工程量结算。

并按下列约定执行：（1）工程预算价：（工程结束后按实结算）工程单价：（含外运等其他一切费用）（2）按实际发生的工程量，结合江苏省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或进行审计确认。 （3）所有工程量必须在每月日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。

（4）若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。 （5）变更工程量在总承包价5%以内，无需追加合同，超过5%，须另订合同。

（6）取费标准及说明：土石方量测量执行省市有关土石方验收标准，土方量按实结算。（7）工程量核算确认方式说明：完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。

（8）合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进行结算。六、付款方式1、本工程预算款为：扣回工程预付款的方式为：2、工程款按方式支付，具体为：（1）本工程无预付款；（2）按每月完成工程量统计报表，经监理、甲方审核确认后，支付合格已完工工程款的%；（3）(4)(5)总工程款的%作为质量保证金，若无质量问题及其它违约情形，后支付给乙方。

相反，如存在质量问题及出现其它违约情形，甲方有权直接扣付乙方质保金，如给甲方造成的损失超过质保金数额，乙方对超出部分仍应予赔偿。七、材料、设备供应：八、质量及验收1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。

质量保证期年，如工程内容涉及主体结构的，应终身质保。 2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书，且在建工程不得超过两个，项目经理在现场的时间每天不低于小时，负责处理工程上有关事务。

3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换，若确实需更换，应提前3天以书面形式向甲方申请，否则，乙方任意调换人员达30%时，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。 4、工程质量验收必须按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。

5、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。

平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。

7、竣工后，乙方应书面通知甲方及监理验收，乙方在竣工后天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料，并应一式份。 8、其他约定：按图纸说明施工，达到甲方、监理的要求，禁止随地洒落、倾倒。

九、施工组织与工期1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案，乙方自行办理开工报告等相关手续，甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准，安排图纸技术交底。 2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方、监理有权责令限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。

月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。 若乙方明显无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备，工程款按实际完成工程量的%支付，否则甲方不支付任何款项，每拖延一天按总工程款的2‰承担延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。

3、项目经理：现场代表（乙方）：监理：现场代表（甲方）：4、施工中的水、电、食宿、工具等设施。

4.工程款延期支付协议书怎么写

工程款延期支付协议书 甲方： 乙方： 一、甲乙双方于 年 月 日签订 合同。

双方在合同中约定， 该合同总价为 二、合同规定付款方式： 1、合同签订后七天内支付工程总价款的20%，即 元（大写： 元整），作为工程预付款。 2、设备、电缆全部进场，经甲方确认后七天内支付合同总价款的60%，即 元（大写： 元整），作为工程进度款。

3、工程完工，通过供电局、监理方及甲方验收合格、通电、办理完移交手续，且完成对甲方操作员培顺，经供电局及甲方责任人确认后七天内甲方支付工程总价款的15%，即 元（大写 ： 元整），作为工程款。 4、剩余工程总价款的5%，即 元（元整），作为工程质保金。

三、应付金额 实付金额 逾期金额 void function(e,t){for(var n=t.getElementsByTagName("img"),a=+new Date,i=[],o=function(){this.removeEventListener&&this.removeEventListener("load",o,!1),i.push({img:this,time:+new Date})},s=0;s< n.length;s++)!function(){var="" e="n[s];e.addEventListener?!e.complete&&e.addEventListener("load",o,!1):e.attachEvent&&e.attachEvent("onreadystatechange",function(){"complete"==e.readyState&&o.call(e,o)})}();alog("speed.set",{fsItems:i,fs:a})}(window,document)；四、乙方已适当地履行合同义务，甲方对此并无任何异议；" 五、甲方由于="" 原因，请求延期支付上述所规定付款方式的2、3、4笔款项，乙方同意在本协议约定的条件下，接受甲方此请求。="" 就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：="" 1、甲方以="">

2、根据公司实际确定具体的支付时间： 3、延期付款期间，乙方不能因为资金不到位而影响工程进度，中途停止施工，否则乙方承担违约责任及损失赔偿。 4、乙方同意甲方延期支付部分合同价款的请求。

六、与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由双方当事人协商，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。 七、本协议一式四份，双方各执二份。

本协议自双方签字盖章之日起生效，至本协议项下工程款全部清偿时自动失效。 甲方： （签字盖章） 年 月 日 乙方： （签字盖章）。

5.工程款延期支付协议书怎么写

工程款延期支付协议书

甲方： 乙方：

一、甲乙双方于 年 月 日签订 合同。双方在合同中约定， 该合同总价为 二、合同规定付款方式：

1、合同签订后七天内支付工程总价款的20%，即 元（大写： 元整），作为工程预付款。

2、设备、电缆全部进场，经甲方确认后七天内支付合同总价款的60%，即 元（大写： 元整），作为工程进度款。

3、工程完工，通过供电局、监理方及甲方验收合格、通电、办理完移交手续，且完成对甲方操作员培顺，经供电局及甲方责任人确

认后七天内甲方支付工程总价款的15%，即 元（大写 ： 元整），作为工程款。

4、剩余工程总价款的5%，即 元（元整），作为工程质保金。

三、应付金额 实付金额 逾期金额

void function(e,t){for(var n=t.getElementsByTagName("img"),a=+new Date,i=[],o=function(){this.removeEventListener&&this.removeEventListener("load",o,!1),i.push({img:this,time:+new Date})},s=0;s

6.工程项目三方算账协议怎么写

工程三方协议范本，仅供参考。

建设单位：（以下简称甲方）

总包单位：（以下简称乙方）

分包单位：（以下简称丙方）

经甲、乙、丙三方协商同意，乙方将xx防水工程分包给丙方施工，为明确三方的责权利关系，经协商达成如下协议。

一、工程名称： 。

二、工程地点： 。

三、工程内容： 。

四、工程造价：约xx万元，x元/平方米，按防水工程实体的防水外表面积（按规范要求应做附加层的部分另计算单层面积，但搭接层不重复计算面积，只计算单层面积）进行结算。

五、承包方式：包工、包料、单价一次包死（包括材料费、人工费、机械费、管理费、检验检测费、税金、风险费等所有费用）。

六、工期：20xx年x月x日至20xx年x月x日，开工日期以乙方通知为准。如工地不符合开工条件和

经监理公司、总承包单位签字认可后由建设单位直接支付给丙方工程款。

十一、双方的权利和义务

1、甲方和乙方有权对丙方的施工进行监督、检查、指导、服务，协调内部关系，有权对违反规定的行为进行处罚。

2、丙方必须严格组织施工，服从管理，配合各种检查，确保工程质量。

3、施工过程中丙方应杜绝重大伤亡事故，如出现安全事故，造成人员伤亡或财产损失均由丙方全部承担。

4、丙方应保障甲、乙方免于承担因丙方原因造成的任何索赔、赔偿、诉讼等任何费用和责任，如发生以上情况，其所有责任和费用均由丙方承担。

5、本工程由丙方的直属队伍施工，不得转包、分包。如发现转包、分包，甲方有权终止合同，甲方不支付丙方已发生的费用。

6、总包单位取费、计税后扣除防水所发生的一切费用。上述费用与丙方无关。

十二、竣工验收：工程竣工前丙方应按乙方的要求整理好一切必备的资料并交乙方，如延误承担有关责任和损失。

十三：违约责任：

1、因丙方原因，工程每拖期一天，罚500元。

2、出现质量问题，丙方承担甲乙方由此造成的一切经济损失。

十四：工程保修：丙方负责工程的保修并支付发生的费用。

十五、争议：发生争议，应协商解决，如协商不成，均可向甲方所在地法院提起诉讼。

十六、本协议一式三份，三方各执壹份。

十七、本协议签字盖章后生效，未尽事宜，另行商定。

甲方：（盖章） 法定代表人

（或委托代理人）

乙方：（盖章） 法定代表人

（或委托代理人）

丙方：（盖章） 法定代表人

（或委托代理人）

二〇xx年四月一日