1.混凝土销售合同

商品混凝土购销合同 需方单位： （以下简称甲方） 供方单位： （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、****市标准DBJ01-6-90《商品混凝土质量管理规定》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就*******商品砼供应事项协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、结构形式：全现浇剪力墙结构； 4、工程质量：质量等级确保****市“****杯”、“****杯”，争创“鲁班奖”，文明工地达到“****市安全文明工地”。 第二条：产品质量及技术要求 1、本工程质量等级为****市“****杯”、“****杯”，乙方应严格执行****市标准DBJ01-6-90《商品混凝土质量管理规定》及国家现行的行业标准，确保产品质量满足甲方技术质量要求，如因商品混凝土导致工程质量下降，不能达到本工程质量等级标准，乙方承担一切由此引起的经济损失。

2、塌落度要求：柱、墙体、楼梯部分180~210mm；梁板部分140~180mm；（在申请混凝土时可据实际情况进行调整） 3、水泥采用普通硅酸盐水泥（琉璃河水泥厂）。 4、粗骨料应采用5-25mm、连续级配碎（卵）石，针片状颗粒含量≤10%，，含泥量重量比分别小于1%。

细骨料采用中砂，泥块含量（重量比）小于3%，砂率应控制在40%左右。 5、粉煤灰必须符合国家现行有关规程和规定的各项标准。

6、为保证混凝土外观颜色一致，乙方应使用同一种水泥和外加剂，变更水泥和外加剂须经甲方同意。否则甲方有权终止合同，乙方承担一切由此引起的经济损失。

7、减水剂的要求：对于进场混凝土的塌落度不符合混凝土申请要求的，要求在现场添加水剂时，乙方向现场的甲方提出申请，在甲方的监督下完成相应的工作，每辆车应自带有刻度的减水剂透明塑料桶。每辆罐车司机应经过预拌混凝土厂实验室的相关培训工作。

8、水灰比宜控制在0.4-0.6；最小水泥用量为300Kg 9、混凝土初凝时间：6h。（视具体情况调整） 10、凝土供应速率：必须满足甲方施工安排需要。

11、在预拌混凝土方面，必须提供甲方需要的技术支持。 第三条：运输方式 乙方负责砼的运输，费用由乙方承担。

第四条：交货地点 第五条：结算方式 1、乙方供应预拌混凝土按单价（包括商品砼材料、运输费及乙方应交的税费）一次包死，不做任何调整。（单价表附后）。

2、混凝土方量以图纸计算为准，按甲方施工进度节点部位结算：1-6层结构完、7-12层结构完、13层-结构封顶，甲方节点完成后，乙方应在7日内向甲方提供该节点前由乙方所供砼的工程量结算书、甲方收料签认单、砼28天强度报告等相关资料，上报甲方相关部门审核。 第六条：付款方式：在乙方事先提交了其已供应给甲方砼的有关所有技术资料并经甲方和监理审核认可后，按如下方式付款： 1、本工程不支付预付款，按甲方完成节点部位付款， 2、±0.00以上每六层支付该六层经28天试块检验合格部分混凝土总价款的60%。

3、主体工程结构验收后支付至最终结算价的75%，工程竣工验收后四月内支付至最终结算价锝95%。预留商品混凝土总价的5%作为质量保证金，质量保证期二年，质量保证期满无质量问题，退还质量保证金（无利息）。

4、支付工程款时必须附上该节点供应的混凝土结算单、检验合格部分混凝土的强度检验报告及其它有关资料，并提前一周提供正式发票，否则一律不支付货款。 5、为充分体现与甲方合作的诚意，乙方自愿服从甲方对浇注部位及工程量的统一安排，当业主拨款不及时，乙方自愿集中本企业财力、物力、也不会因此影响工程进度。

第七条： 甲方责任 1、乙方的混凝土运输车到达指定现场后，甲方协助乙方，保证车辆及随车人员进出现场。 2、甲方应负责现场场地的平整，运输道路坚实、畅通，有足够场地及泵车的安全操作环境。

3、甲方负责提供现场需用的水、电及照明环境。 4、现场由于混凝土运输、泵送、浇注等原因导致的扰民问题，由甲方负责解决。

但由于乙方不能按甲方要求供应砼或供应迟缓而导致扰民责任由乙方全负。 5、甲方应提前12h向乙方提供混凝土浇注计划（特殊情况下提前4h），乙方应准备充分，并按照甲方提供的浇注计划进行施工。

6、在混凝土浇注完12h内，现场浇注的混凝土如出现等级差异或其它异常现象，甲方须及时通知乙方进行确认，双方共同协商，及时给予处理。 第八条：乙方责任 1、乙方应按时向甲方提供商品混凝土强度检验报告等有关资料证明。

2、乙方随车人员进入现场后，须服从甲方负责人的统一调配，积极配合现场施工。 3、乙方供应符合甲方技术质量要求的合格的混凝土，如甲方发现混凝土不合格或不满足业主和监理的合理要求，乙方应无条件退货；已浇注的混凝土如不合格，由乙方采取措施处理，并承担由此造成的损失。

4、为维护甲方现场的安全文明施工，乙方车辆进入施工现场必须保证清洁，服从甲方现场统一指挥，不允许乙方在工地现场及附近清洗混凝土罐车（现场只允许下料口简单冲洗），否则造成污染、罚款等一切损失均由乙方承担。 5、保证混凝土外观颜色一致，乙方应使用同一种水泥和。

2.商品混凝土买卖合同书

商品混凝土买卖合同书 订货单位（甲方）：_________ 供货单位（乙方）：_________ 根据《中华人民共和国合同法》及国家、省、市有关预拌商品砼管理规定，经甲、乙双方协商并同意签定本商品砼买卖合同，由甲乙双方共同遵守履行。

内容如下： 一、工程概况 建设单位：_________ 施工单位：_________ 工程名称：_________ 工程地址：_________ 结构形式：_________ 总层数：_________ 总高度：_________ 运距：_________ 二、合同总数量及总金额 （预计）总数量：_________m3 （预计）总金额：人民币（大写）_________，￥_________ 商品砼明细如下：金额单位（元） 三、对商品砼质量和技术要求标准及双方对质量负责的条件 1.乙方必须按合同的要求供应各种强度等级的混凝土，商品砼的质量必须符合国家规定的标准，经确认是乙方原因造成商品砼质量问题的，则乙方必须承担全部责任。 2.当商品砼到达现场后，甲方必须按商品砼规范要求进行合理施工，经确认是甲方原因造成商品砼出现质量问题的，则甲方必须承担全部责任。

3.甲方必须派专人在施工现场对浇注前的商品砼数量，坍落度等技术指标及乙方人员的服务态度等进行监督检查，如有异议可拒签商品砼发货单并立即与乙方协商解决，若无异议则甲方必须据实签收。 4.其他约定事项_________。

四、商品砼签收要求 1.本合同约定，甲方特指派_________对乙方提供的商品砼进行签收，除此之外任何人无权进行签收。 2.乙方所提供的商品砼数量累计达到_________m3时，若乙方提出需甲方对此数量的混凝土进行认证时，甲方必须给乙方出具数量认证凭证，同时收回认证数量部分的混凝土签收小票。

3.混凝土合理损耗量按国家标准执行。 4.其他约定事项_________。

五、对商品砼验收标准 1.商品砼的验收以商品砼生产之日起28天后混凝土抗压报告结果为验收标准，若无异议则视为混凝土质量合格。取样按（供方、施工现场、第三方）为准。

2.其他_________。 六、商品砼的供应时间、方式、地点及其他条件 1.商品砼的供应自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日结束，若超出此供应时间，则乙方有权停止供货，并追究甲方的违约责任。

2.在每次浇注前甲方必须提前_________小时通知乙方所需商品砼的标号、数量、施工地点、部位及施工时间等，并按要求填写商品砼委托单。如有变化甲方必须提前_________小时通知乙方。

3.每次混凝土施工前，甲方必须平整好施工场地，保证施工现场车辆运行顺畅，协调好同有关部门及周围群众的关系等，因此方面的原因造成延误混凝土施工或混凝土出现质量问题的则乙方概不负责。 4.本合同约定：（供、购、收）货地点为本合同履行地。

5.其他_________。 七、结算方式及限期_________。

八、违约责任 1.合同签定后，甲方中途无故解除合同或乙方中途无故解除合同，应向对方支付合同规定预计总价款10%的违约金。 2.甲方若未按合同规定的结算方式进行货款结算，则乙方有权终止合同，并追究甲方的违约责任，同时甲方必须按日万分之五承担滞纳金。

3.因甲方的原因造成工程停工的则甲方必须在停工之日起二十日内将乙方的所有混凝土款结算清。 4.在甲方要求的混凝土数量范围内，乙方已生产而甲方提出退货时，此部分混凝土视甲方已购买，甲方必须据实签收。

5.乙方在甲方按合同规定支付货款后应据实提供给甲方各批次商品砼的实验报告，若甲方出现违约情况则乙方在纠纷未解决前有权不提供商品砼试验报告。 6.其他违约责任_________。

九、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，应协商或调解，协商或调解不成，可采取第（）种方法解决。 1.大连仲裁委员会。

2.本合同履行地法院。 3._________。

十、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决 十一、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，另一份存档 十二、本合同经双方签字并加盖印章之日起生效 十三、补充协议：_________。 甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________ 法定代表人：_________ 法定代理人：_________ 委托代理人：_________ 委托代理人：_________ 电话：_________ 电话：_________ 开户行及帐号：_________ 开户行及帐号：_________ 邮编：_________ 邮编：_________ _________年月日 _________年月日 签订地点：_________ 签订地点：_________ 【如需下载合同文本，请点击网页最上方合同标题右侧的“下载”按钮】 注意： 1、合同中改一个标点符号都可能对您的权利产生巨大影响，甚至人财两空，请慎之又慎。

如需起草、审核合同，应委托专业律师处理。 2、非专业人士严禁以本文作为实际案件的操作依据或者直接照搬本文作为“模板”，否则后果自负！ 3、如有疑问，请与马潇律师联系。

电话：136 7911 0406 。QQ:648399775 。

（仅限陕西省，外地勿扰）。

3.求混凝土购销合同 急

需 方：__________________________供 方：__________________________为规范商品混凝土购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行。

依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》（GB/T14902-2003）及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就购销商品混凝土事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称 二、工程地点 三、供应混凝土量 10600 m3（结算时按实际数量结算） 四、供货期 由 年 月 日至 年 月 日 五、需方委托供方供应预拌混凝土，经双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数量、单价 产品名称 坍落度（cm） 数量（m3） 单价 （元/m3） 工地输送方式 备注 （特种要求） C15混凝土 8-12 C20混凝土 8-12 C30混凝土 8-12 C40混凝土 8-12 C50混凝土 8-12 合计金额（人民币）： 补充说明：1、以上单价已含税； 2、以上单价不否含泵送费； 3、其它：以上单价包已含运输费； 六、供货量的确认 1、商品混凝土的供货量以成型砼量为准，需方应指定其合法代表人签认供方的混凝土随车发货单，该发货单作为供方实际供应混凝土数量的结算依据。

2、需方可对供方提供的混凝土量进行随机抽验，抽验费用由需方承担。如同一批次抽验的数量不少于 2 车，且平均欠量大于 3 %时，供方应按该次抽验的总欠量的 2 倍数额赔偿并负责该批次抽验费用。

七、商品混凝土质量标准要求 供方所提供的混凝土及使用的原材料，其质量应符合国家标准GB14902-2003《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。 八、需方的基本权利和义务 1、需方应在浇筑混凝土的 1 天前，以提交订货单或其他有效方式将所需混凝土的强度等级、数量、坍落度、浇筑部位、浇筑方式、交货地点及其他有关要求通知供方； 如遇需方不可预见的情况造成混凝土浇筑时间临时改变的，需方应及时通知供方。

2、需方应在建筑工地为商品混凝土的运输、使用提供必备的条件，保证施工现场道路畅通，有必要的供水、照明等设施和停车场地，并安排专人在现场负责调度指挥，保证车辆和随车人员顺利进出工地。 3、混凝土搅拌车到达工地后，需方应在 30 分钟内办完查验交接手续，并安排在 90 分钟内卸料完毕。

4、若供方提供的混凝土质量性能指标不符合国家标准或有关约定，需方有权拒收。 5、需方不得对混凝土加水或其他未经约定的掺合料。

九、供方的基本权利和义务 1、供应商应建立健全质量保证体系，严格按国家标准和规范组织生产，根据合同和需方通知要求，保质、保量、按时完成混凝土生产供应任务。水泥采用蒙西水泥，其它材料需方检验合格。

配合比经需方验证后，不可随意调整，调整应提前8 天通知需方。 2、供方负责（本文来自第一范文网 ，转载请保留此标记。）

按国家规范设计商品混凝土的配合比，同一部位的混凝土必须使用同一配比并采用同一品种规格的原材料。供方应及时按不同混凝土品种等级向需方提供商品混凝土出厂质量证明书和产品使用说明书，需方付清货款时应提供全部有关技术资料。

3、供方运送车辆和随车人员进入现场后，必须服从需方负责人员的调度指挥，提供优质服务 4、供方应积极配合需方对混凝土质量和供应量的抽查，出现争议时，供方应及时派员进行协商处理。如因供应方原因造成需方出现质量问题，供应方应该承担赔偿责任。

5、供方不得拒绝供应小批量商品混凝土。 6、如需方有不按合同约定支付货款等违约行为，供方应积极进行协商。

如协商未果，可在提前 15 天书面通知需方的情况下，停止向需方供应混凝土。 十、结算和付款方式 1、结算方式： 供方根据需方签认的发货单每月一次编制结算表，并提供给需方，由需方在结算表上盖章确认数量及金额。

如有异议，需方应在10 天内提出，否则视为认可。 2、支付方式：货款当年支付75%，其余部分次年付清。

十一、违约责任 1、需方违反合同约定逾期支付商品混凝土货款时，应根据同期中国人民银行规定的贷款利率，向供方支付所欠货款的利息，同时承担违约责任。 2、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十二、不可抗力 1、不可抗力包括因战争、动乱、大规模流行疾病、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及风、雨、洪、震等严重自然灾害。 2、因不可抗力事件导致的费用及延误的供货期由双方按以下方法分别承担： ⑴所有人员伤亡和设备等财产损失由本方负责。

⑵按需方通知已运至施工场地的混凝土，其损失由需方承担。 ⑶延误的供货期相应顺延。

⑷因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。 十三、合同的解除 1、有下列情形之一的，供需双方可以解除合同： （1）因不可抗力致使合同无法履行； （2）因一方违约（包括因工程停建或缓建、混凝土生产运送设备严重故障）致使合同无法履行；（3）法律规定的其他情形。

2、一方要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前 10 天告知对方，通知。

4.混凝土买卖合同起诉状应该如何去写

1、当事人的基本情况。

当事人是公民的应当记载其姓名、性别、年龄、民族、职业及住所；当事人是法人或其他组织的，应当记载其名称、住所地和法定代表人的姓名和职务；在起诉书中最好注明联系方式，以保证法院能够准确通知双方当事人及时参加诉讼。 2、诉讼请求和所依据的事实理由。

事实和理由部分将诉求中的基本事实陈述清楚就可以了，语言尽量简洁，概括性地将卖卖合同纠纷发生的情况以及要求被告承担违约责任法律依据阐明。诉讼请求部分要明确、具体，当提出多项诉讼请求时，应当编号逐项列明。

3、证据目录和证据来源。证据在立案的时候提交复印件即可，证据原件在开庭审理的时候提交，供法庭质证。

民事起诉状（范本） 原告：乐清XX有限公司，住所地：浙江省乐清市北XX镇XX村，联系电话：XXXXXXXXXXXXXX（代理人）。 法定代表人：XX，总经理 被告：杭州XX有限公司，住所地：浙江省杭州市临安市XX镇XX街XX号，联系电话：XXXXXXXXXXX。

法定代表人：XX，董事长 诉讼请求： 1、判令被告立即支付原告货款49109.3元并赔偿利息损失（按银行同期贷款利率从起诉日算至实际还款日）。 2、判令被告承担本案诉讼费。

事实与理由： 原告与被告素有业务往来，原告向被告出售接插组件、卡扣、端子等产品。2014年4月25日，原被告双方对账确认：被告应付原告货款99109.3元。

后被告向原告支付货款5万元，但余款49109.3元经原告多次催促被告支付货款，但是被告均以各种理由推托，拒绝付款。原告无奈，只得诉至法院。

综上所述，被告拖欠原告货款49109.3元，已构成违约。为维护原告的合法权益，特根据《民法通则》、《合同法》等相关法律、法规规定提出诉讼，请依法支持原告的诉讼请求。

此致 xx市人民法院 具状人：乐清XX有限公司起诉书作为原告主张诉讼请求及依据的事实和理由的直接体现，必须载明以下事项： 1、当事人的基本情况。当事人是公民的应当记载其姓名、性别、年龄、民族、职业及住所；当事人是法人或其他组织的，应当记载其名称、住所地和法定代表人的姓名和职务；在起诉书中最好注明联系方式，以保证法院能够准确通知双方当事人及时参加诉讼。

2、诉讼请求和所依据的事实理由。事实和理由部分将诉求中的基本事实陈述清楚就可以了，语言尽量简洁，概括性地将卖卖合同纠纷发生的情况以及要求被告承担违约责任法律依据阐明。

诉讼请求部分要明确、具体，当提出多项诉讼请求时，应当编号逐项列明。 3、证据目录和证据来源。

证据在立案的时候提交复印件即可，证据原件在开庭审理的时候提交，供法庭质证。 民事起诉状（范本） 原告：乐清XX有限公司，住所地：浙江省乐清市北XX镇XX村，联系电话：XXXXXXXXXXXXXX（代理人）。

法定代表人：XX，总经理 被告：杭州XX有限公司，住所地：浙江省杭州市临安市XX镇XX街XX号，联系电话：XXXXXXXXXXX。 法定代表人：XX，董事长 诉讼请求： 1、判令被告立即支付原告货款49109.3元并赔偿利息损失（按银行同期贷款利率从起诉日算至实际还款日）。

2、判令被告承担本案诉讼费。 事实与理由： 原告与被告素有业务往来，原告向被告出售接插组件、卡扣、端子等产品。

2014年4月25日，原被告双方对账确认：被告应付原告货款99109.3元。后被告向原告支付货款5万元，但余款49109.3元经原告多次催促被告支付货款，但是被告均以各种理由推托，拒绝付款。

原告无奈，只得诉至法院。 综上所述，被告拖欠原告货款49109.3元，已构成违约。

为维护原告的合法权益，特根据《民法通则》、《合同法》等相关法律、法规规定提出诉讼，请依法支持原告的诉讼请求。 此致 xx市人民法院 具状人：乐清XX有限公司 ****年**月**日 ****年**月**日。