1.建筑工程施工合同范本是怎样的

建筑工程施工合同范本 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法？规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数？天。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 金额（大写）元（人民币）元 六、组成合同的文件 1。

本合同协议书 2。中标通知书 3。

投标书及其附件 4。本合同专用条款 5。

本合同通用条款 6。标准、规范及有关技术文件 7。

图纸 8。工程量清单 9。

工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同双方约定天后生效。 甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________ 法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________ _________年____月____日_________年____月____日。

2.建设工程施工合同

建设工程施工合同条件 第1条 词语涵义。

建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同 条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条款另 有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 1.发包方（简称甲方）：协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的 当事人。

2.甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事 人。

4.乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理：甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。

6.总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位：甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。

8.工程造价管理部门：**各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造 价管理部门。 9.工程质量监督部门：**各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质 量监督机构。

10.工程：协议条款约定具体内容的永久工程。 11.合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按 照合同要求完成工程内容的价款总额。

12.经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 13.费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。

14.工期：协议条款约定的合同工期。 15.开工日期：协议条款约定的工程开工日期。

16.竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。 17.图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括 配套说明和有关资料）。

18.施工场地：经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场 地。 19.书面形式：根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

20.不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸 、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。 21.协议条款：结合具体工程，甲、乙方协商后签订的书面协议。

第2条 合同文件及解释顺序。合同文件应能互相解释，互为说明。

除合同另有约定外 ，其组成和解释顺序如下： 1.协议条款； 2.合同条件； 3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件； 5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸； 6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。 当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决 （实行社会监理的，可先由总监理工程师作出解释）；双方意见仍不能一致的，按第30条 约定的办法解决。

第3条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。合同文件使用汉语或协议条款约 定的少数民族语言书写和解释、说明。

适用于合同文件的法律是国家的法律、法规，及协议条款约定的部门规章或工程所在地 的地方法规。 施工中必须使用协议条款约定的国家标准、规范；国家没有相应标准、规范时，可使用 协议条款约定的行业或工程所在地地方的标准、规范。

甲方应按协议条款约定的时间向乙方 提供一式两份约定的标准、规范。 国内没有相应标准、规范时，乙方应按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺，经甲 方代表批准后执行；甲方要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生购 买、翻译和制定标准、规范的费用，均由甲方承担。 第4条 图纸。

甲方在开工日期15天之前按协议条款约定的日期和份数，向乙方提供 完整的施工图纸，乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。需要特殊保密的措施费用由甲方 承担。

乙方需要增加图纸份数，甲方应代为复制，复制费用由乙方承担。 二、双方一般责任 第5条 甲方代表。

甲方任命驻施工现场的代表，按照以下要求，行使合同约定的权利 ，履行合同约定的职责： 1.甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权利和职责，并可在任何时候撤 回这种委派。委派和撤回均应提前5天通知乙方。

2.甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回 执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在48小时内 给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。

甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应 于甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后3天 内不予答复，应视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后2 4小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原 指令的决定，以书面形式通知乙方。

紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方 虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。因指令错误发生的费用和给 乙方造成的损失由甲方承担，延误的工期相应顺延。

3.甲方代表按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准。

3.工程合同

这有我们公司的合同样本，你参考下建筑工程分部协议书发包方：福清市第二建筑工程 （简称甲方）承包方：吴仁泉 （简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、法规有关规定，遵守平等、自愿、公平忽然诚实信用原则，且结合现场的实际情况。

经过甲乙双方充分协商达成一致意见、甲方将摸板分项工程承包给乙方施工，特订立本协议。协议条款如下，望双方共同遵守执行。

一、工程名称： 21#、25#、29 #、7#、38#、39#楼。二、工程地点：八一路西、宋河路东。

三、承包方式：本工程为包工包料性质。四、工程承包范围：1、1乙方根据厦门嘉博（福建）联合设计有限公司设计的 21#、25#、29#、7#、38#、39#楼工程图纸的 所有模板项目的制作与安装及拆卸的内容以及设计变更、图纸会审纪要等内容。

2、机械、机具甲方只提供垂直运输设备以及外脚手架设备。其余均有乙方负责。

3、施工临时用电甲方只负责将电缆拉至各楼层总配电箱止，其余线路等均有乙方负责。4、甲方在各栋楼放样时乙方必须派2人无条件协助放样，甲方只对主轴线进行放样测量以及提供水平线主控点。

其余均有乙方负责。五、工程质量：1、乙方施工时必须按甲方提供的施工图纸内容、图纸会审纪要、设计变更文件及现行规范规定要求施工。

严格按照施工操作规程进行操作，并符合国家和地方有关施工规范要求，保质保量快速安全地完成所承包的全部任务，工程质量必须经有关部门检验评定合格以上。2、在技术方面要绝对服从甲方施工人员及公司技术人员指挥，不得听而不闻或反唇向讥对分项工程质量不合格者，造成严重返工事故，甲方有权单方解除终止合同，乙方应赔偿一切经济损失。

3、每天上、下班时应全面检查当天所施工的部位是否符合质量要求，发现问题及时整改。在浇捣混凝土时乙方应派专业人员看护模板，确保模板质量，杜绝模板下沉、漏浆、涨模等情况。

若发现模板上述情况应及时处理。否则造成混凝土成品后空洞或严重的麻面，并看情节进行罚款处理。

每个洞或扣款100元（在 预付进度款时扣回）。4、在模板安装完毕后必须派人清扫卫生以及模板拆卸后必须清理楼层碎小模板及清扫，并将模板整齐堆放在甲方指定地方不得乱占场地，应听从工地管理人员安排。

其建筑垃圾应装入斗车或装袋从垂直运输吊下，不得从高空抛下以免发生安全事故，若从高空抛下造成事故由乙方负责。5、在施工过程中必须保护好个班组已成品的项目，若损坏应按等价赔偿。

做好各班组工序交接。不得相互推委责任。

6、模板备料要求；六层转混结构每栋备足两套模板，高层备足两套半模板、小高层备足两套模板。模板必须为新胶合板。

支架采用钢质门架支撑。基础可采用八成新的旧模板。

在是过程中，若部分修补处模板过于破旧甲方现场施工人员要求更换的，乙方班组长必须无条件听从更换。7、乙方必须绝对服甲方现场管理人员指挥和安排，接受上级相关部门的检查，不得做出有损甲方利益的事情。

六、施工工期： 1、乙方无条件服从甲方项目部所安排施工进度计划内完成各工序的工程量。2、每次工序自甲方发出通知起，六层转混结构的模板每层48小时内完成。

高层、小高层框架结构，柱模板一天内安装完成包括柱模板拉结筋钻孔，梁、板模板两天内安装完成，交给下道混凝土浇捣工序施工。如乙方无能力在要求工期内完成所承包的工程量，甲方有权补充或更换队伍，转包价格由甲方确定，其转包工资乙方负责支付。

3、模板拆除前应经甲方现场管理人员同意。并应满足混凝土达到拆模强度的要求，若乙方自行拆除模板造成质量后果一切由乙方负责。

七、承包价格：1、按本协议 所承包工程的模板项目，按模板与混凝土所接触的面积计算，每平方米叁拾元整（￥30.00）元人民币计取模板制作安装及拆除费用。八、进度款支付：1、乙方每月28日前向甲方报送当月所完成工程量报表（所申报的的工程量报表，工程必须符合合同要求的质量标准）。

甲方在十天内核审并支付月完成工程量进度款75%。2、乙方承包的工程封顶后，甲方再支付乙方所承包项目造价25%，待工程通过泥水班组粉刷打底完毕后双方工程量核审签字后七天内付清乙方所承包项目费用。

九 、双方责任：1、甲方责任：（1）、甲方应履行所签字的协议书条款内容。（2）、合同签定后，甲方提供一套施工图纸。

（3）、甲方按合同条款约定及时支付工程进度髋，若甲方不履行合同中条款，拖延支付进度款超过合同约定时间，造成乙方停工，则延误工期顺延.2、乙方责任：（1）、乙方应履行所签字的协议书条款内容。 （2）、乙方的工程量应达到质量应达到协议书约定质量标准，质量标准的评定以国家或地方的质量检验评定标准为依据。

因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，造成返工拖延工期。乙方应承担违约责任。

违约金为承包总价的3%。 (3)、乙方在施工 过程中应 严格按照相关标准、规范和 设计图纸、安全操作规程、质量标准及设计变更，组织施工。

随时接受现场技术人员以及有关监督部门的检查检。

4.建筑工程施工合同范本

北京市装饰装修工程施工合同发包人（甲方）：（全称） 承包人（乙方）：（全称） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。

1 工程概况 1.1 工程名称： 。 1.2 工程地点： 。

1.3 工程内容： 。 1.4 承包范围： 。

1.5 承包方式： □乙方包工、包全部料 □乙方包工、包部分料（见附件） □乙方只包工 1.6 工程结构： 。 1.7 装饰装修施工面积： 。

2 工程质量 2.1 本工程质量应达到国家、北京或专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。 2.2 国家、北京或专业标准：《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2001）、。

2.3 约定标准： 。 3 工期 3.1 总工期： 日（为日历工期，并包括法定节假日）。

3.2 开工日期： 年 月 日。 3.3 竣工日期： 年 月 日。

3.4 延期开工：乙方不能按期开工的，应提前2日以书面形式通知甲方，如甲方2日内未做出答复的，视为同意延期开工，具体开工日期将另行约定。如甲方不同意延期开工的，则工期不顺延；如因甲方原因需延期开工的，应征得乙方同意，由此造成的损失由甲方承担，并相应顺延工期。

3.5 暂停施工（停工）：甲方要求乙方暂停施工的，应在24小时内向乙方提出处理意见，乙方应妥善保护已完工工程。如甲方未能按时提出处理意见的，乙方可继续施工，由此造成的损失由甲方承担。

乙方要求复工的，甲方应在12小时内予以答复。甲方未能按时答复的，乙方可自行复工。

3.6 工期顺延 3.6.1 发生以下情况的，工期顺延，乙方不承担责任： （1）甲方未能按合同约定提供开工条件的。 （2）工程量增加、设计变更的。

（3）甲方未按时验收隐蔽工程的。 （4）甲方未按时供应合同约定的材料和设备的。

（5） 7日内由于非乙方原因停水停电累计8小时以上不能施工的。 （6）甲方未按时支付工程款的。

（7）因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的。 （8）不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。

3.6.2 出现以上情况时，乙方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的，由乙方承担责任，工期不顺延。

3.7 工期提前 3.7.1 提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施，任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。双方应签订提前竣工协议，且甲方应在3日内批准乙方修订的进度计划及新技术措施，并为赶工提供必要的条件。

3.7.2 提前竣工协议应包含以下内容： （1）提前的时间。 （2）乙方采取的技术措施。

（3）甲方为实行新技术措施提供的条件。 （4）实行新技术措施增加的费用。

4 设计 4.1 设计图纸及技术文件的提供方式 □由甲方于开工 日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。 □由乙方于开工 日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送甲方审批，甲方应于 日内审批完毕并交还乙方。

□由甲方委托的专业设计公司于开工 日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。 4.2 设计变更 4.2.1 甲方要求变更设计时，应在该分部或分项工程施工3日前通知乙方。

乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。 4.2.2 由于设计变更造成乙方材料积压，由甲方负责处理并承担相应损失。

4.2.3 已完工程设计变更造成乙方返工的损失，由甲方承担。 4.2.4 设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续，乙方应变更施工进度计划，送甲方批准，同时调整工程价款。

4.2.5 涉及设计变更的，设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品，以作计价及施工依据。 5 工程价款 5.1 本工程价款： □招标工程以中标价为准。

（应附中标通知书） □非招标工程以审定的工程预（概）算书为准。 5.2 本工程价款总计：人民币 元 ，？ 元。

5.3 本工程价款可在出现下列情况时调整： （1）甲方确认的工程量增减。 （2）甲方确认的设计变更或工程洽商。

（3）符合“3.6.1”约定的其他工期顺延条件之一的。 （4）双方约定的其他增减或调整。

5.4 工程价款支付 5.4.1 预付款为工程总价的 %，支付时间为 。甲方未按约定支付预付款的，乙方可书面通知甲方，如甲方在接到通知后3日内仍不能支付，乙方可延期开工。

5.4.2 工程进度款 5.4.2.1 乙方应在每月 日向甲方提交已完工程量报告及相关质量验收记录，甲方应在3日内会同乙方核实计量并检验工程质量。乙方无故不参加计量及质量验收的，甲方计量视为有效并作为工程款支付依据；甲方逾期未作计量及质量验收的，从第4日起乙方计量视为有效并作为工程款支付依据。

5.4.2.2 工程进度款的拨付应包括洽商款项（如设计变更、工程量增加等）。 5.4.2.3 乙方未经监理同意超出设计图自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予计量。

5.4.2.4 经乙方书面同意并明确延期付款日期后，甲方可延期付款；甲方延期付款应计算自确认延期5日后起算的应付工程款利息（按同期银行贷款利率计算）。 5.4.3 工程进度款付至工程总价90%时停止支付，10%尾款待工程竣工验收合格后按双方约定的方式结清。

5.《建筑工程承包合同》范本哪里有

可参考一下这个合同范本 甲方：***（写明名称、法定代表人和住所）（发包方）乙方：***（同上） （承包方）甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。

第一条 承包工程概况（包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容）第二条 合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律（本条主要是用于涉外方面的）第三条 图纸（写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等）第四条 甲乙双方驻工地代表（写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务）第五条 甲乙双方的基础工作第六条 工程进度计划第七条 工程监督（包括隐蔽工程的中间验收等）第八条 人事同价款及其调整第九条 工程预付款及工程价的支付方式和时间第十条 工程验收第十一条 决算第十二条 保修第十三条 争议处理第十四条 违约责任第十五条 双方约定的其他内容第十六条 本合同一式__份，当事人各执__份。 本合同自__年__月__日（写明生效的时间或者条件）之日起生效。

本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。

发 包 方单位名称（章）：单位地址：法定代表人：委托代理人：电 话：电报挂号：开户银行：账 号：邮政编码： 年 月 日 承 包 方单位名称（章）：单位地址：法定代表人：委托代理人：电 话：电报挂号：开户银行：账 号：邮政编码： 年 月 日 鉴（公）证意见 经办人：鉴（公）证机关 （章）年 月 日[注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则]。

6.建设工程合同范本是怎样的

建设工程施工合同（范本） （编号：ZS***-***-[20**]- ***号） 甲方： （项目部（施工局）全称） 乙方：（营业执照登记名称，全称） 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就 工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。

1、项目概况 1。1 项目名称： 1。

2 项目地点： 2、合同范围 2。1 主要合同内容 ，具体以施工图（含业主同意变更的部分）为准。

2。2 主要施工工序 （1） , (2) , (3) ， 以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。

2。3 主要工程量 序号 项目 单位 数量 备注 2。

4 合同工期 2。4。

1 开工日期 年 月 日，完工日期 年 月 日。节点控制工期见下表： 节点工期要求 序号 项目名称 完工日期 备注 2。

4。2 工期延误 如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延： a。

重大设计变更； b。不可抗力； c。

由于业主原因要求停工； d。甲方书面同意工期顺延的其它情况。

2。 4。

3 乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。

如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。 2。

4。4 因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。

2。4。

5 业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。 3、承包方式 根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按 （单价或总价）方式进行承包。

本合同 （单价或总价）在合同执行期间，无论工程量是否变化合同价格均不做调整。 若在合同签订 个日历天之后，因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费（柴油）等其它原材料价格的上涨，并且主合同有相关补偿条款时，双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价；否则合同价格不做调整。

由于非上述原因影响的燃油费（柴油）等其它原材料价格的上涨，合同单价或总价均不得调整。 4、合同价格 4。

1 合同总价 合同总价：（人民币）大写 元，小写： （含 %税金），固定总价/暂定总价。 4。

2 合同单价 合同单价见附件 B 《工程量计价清单》。 合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费，包括施工所需各种材料运输及配合人工费用；包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、%税金等所有可能发生一切费用；包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等；乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，甲方不再承担由于任何风险引起的费用。

4。3 税费的承担 营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承担，税金 %；甲方负有代扣代缴的义务，并在乙方每月进度款结算中扣除。

其他税费已包含在合同价格中，由乙方自行缴纳。 5、双方权利与义务 5。

1 甲方权利与义务 5。 1。

1 甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。 5。

1。2 甲方负责提供施工图纸、有关施工文件，并提供施工场所。

5。1。

3 甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。 5。

1。4 甲方负责组织现场调度会，协调现场施工。

5。1。

5 甲方负责与业主、监理工程师、设计单位的各种工作联系（包括协商、签证等）。 5。

1。6 甲方负责向乙方发布书面开工通知，并向乙方下达承包工程总体进度计划、月工程进度计划及周进度计划。

5。1。

7 甲方有派专业技术人员对乙方进行指导和监督的权利。 5。

1。8 就承包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方根据本合同和甲方项目管理规章制度所发出的所有指令。

乙方拒不执行指令，甲方有权采取相应措施或直接委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用（包括因拒不执行指令给甲方造成的其它损失，含业主的罚款、重新安排队伍施工造成的单价差、赶工费等）由乙方承担，乙方同意从工程结算款中扣除。 5。

1。9 甲方负责按照合同约定支付工程款。

5。1。

10 甲方负责对乙方完成的工程量进行审核、计价结算，并按业主资金到位情况进行工程款的支付。 5。

1。11 甲方有权要求乙方撤换不能胜任本职工作的管理及施工人员。

5。 1。

12 甲方有权对乙方的工程质量等级、隐蔽工程和中间验收、维护、初验、检查和返工、终验进行检查和监督。 5。

1。13 甲方有权对乙方施工工作面存在的安全隐患进行监督、检查，并督促乙方采取整改措施。

5。1。

14 双方约定甲方的其他权力与义务： 。 5。

2 乙方权利与义务 5。2。

1 在本合同签订后 日内，乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、安全、环保等交底。 5。

2。2 乙方负责组织人员研究和熟悉施工图纸、按照施工总布置要求、做好各项施工准备工作。

7.承包工程合同范本模版怎样写

工程承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，本着平等互利，诚实信用的原则，依照《中化人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，特签订本合同，以便双方共同遵守。

第一条 工程范围： 工程地点： 第二条 工期： 从 年 月 日 开始至 年 月 日结束。工期 天。

在合同签定后3天内，乙方应组织施工人员进场施工。3天后施工人员还没有入施工场地，则视为违约，并承担违约金。

甲方有权终止合同并另行发包。 第三条 工程质量和技术要求： 施工要求： 第四条 合同价款： 第五条 甲方责任： 第六条 乙方责任： 1、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照甲方的要求和设计进行施工。

2、做好施工记录、隐蔽工程记录。 3、做好施工组织管理、维持现场整治，做到“工完场清、道路畅通”。

4、工程竣工未移交给甲方之前，乙方负责养护，乙方保护期间发生损坏（景观损坏、苗木死亡），乙方负责恢复。 5、进入 所发生的安全事故及施工过程中发生的一切安全事故，均由乙方自行承担全部责任，并立即报告甲方。

第七条 工期顺延： 1、除自然灾害和甲方原因外，工程未按合同工期竣工，乙方承担违约责任每延误一天乙方需支付甲方合同总金额的百分之一的违约金。 2、工程质量不符合设计要求，质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

第八条 工程付款及竣工结算： 1、2、乙方在向甲方递交竣工验收报告的同时，向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方自签收之日起7天内将结算审核完毕，审定后的结算书作为双方结算工程款的有效依据。 第九条 竣工验收： 乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前7天内向甲方申请验收。

甲方代表收到报告后十天内组织验收。 第十条 违约责任： 1、违约的处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。

违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期相应顺延，乙方违约，工期不得顺延。

2、违约金的标准：合同履行中任何一方无正当理由而单方面提出终止合同均属单方毁约，毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款20%的违约金。 第十一条 安全施工： 1、乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，并承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和发生的费用。

2、施工期间，乙方在甲方工地要注意自身安全，乙方所有人员施工期间造成任何地点出现任何事故，均甲乙方自理，甲方概不负责。 3、乙方在动力设备、高压线路、地下管道附近及交通要道施工之前，应向甲方代表提出安全保护措施，经甲方代表批准后实施。

第十二条 合同的生效与终止： 1、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止。

保修期满后，有关保修条款终止。 2、本合同签订后，双方应认真履行本合同，关于合同的任何补充、修改或废除均应经双方协商一致并采取书面形式进行。

第十三条 争议： 双方就合同条款的解释、执行及工程密切相关的事项发生争议，应友好的协商解决，如协商不好，可持本合同到当地劳动仲裁机关和当地人民法院进行裁决。 第十四条 合同份数： 本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，附加条款与本合具有同等法律效力。

第十五条 未尽事宜，另行商定 甲方：（盖章） 乙方：（盖章） 代表： 电话： 合同签定日期： 年 月 日。 。

8.建筑工程合同范本

最低0.27元/天开通百度文库会员，可在文库查看完整内容> 原发布者：连接科技 工程施工等相关事宜（以下简称“本工程”），协商一致订立本合同。

第一条 工程概况1、工程名称： （下称本工程）； 2、工程地点： 3、工程规模： 4、工程监理人： 第二条 本工程承包范围及承包内容1、承包范围： 2、工程内容主要包括： 3、施工期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。4、关于本工程范围及工程内容的其它约定。

第三条 本合同组成部分及解释顺序1、组成部分（1）在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；（2）本合同条款；（3）中标通知书；（4）投标报价书（含报价修正函）；第四条 合同价款（11）与政府所有行政监督管理部门进行协调工作及执行其指令的所有费用；（2）在第一次支付工程进度款时，如本工程有。