1.内墙涂料承包合同怎么写

最低0.27元/天开通百度文库会员，可在文库查看完整内容>

原发布者：连接科技

编号：_____________内墙涂料施工承包合同甲方：________________________________________________乙方：___________________________签订日期：_______年______月______日甲方：乙方：兹有山东建华土木有限公司将____________________工程内墙涂料分项以包清工的形式承包给乙方，双方就有关事宜自愿、公平协商达成以下协议：一、工程名称：二、工程质量：乙方要严格按现行施工规范，工程质量验收规范及甲方工地项目部的技术交底进行施工，工程质量要达到优良标准。乙方在施工期间要有专人自检，单位面积施工完成后以书面的形式报甲方项目部进行验收，对施工质量达不到要求的部位，乙方要无条件的进行整改返工，所用人工及材料均由乙方负责。三、承包价格：按所施工涂料面积计算__________元/㎡（此价格包括基层处理、刮腻子、修补腻子、施涂涂料等），工程量计算以施工的涂料的净面积计算，扣除门、窗洞口及面积大于0.3㎡的过墙洞口。四、工期要求：乙方施工严格按甲方、建设单位对工期的要求进行施工，乙方应根据工期积极组织人员，若乙方人员素质及数量不能满足工期要求甲方有权进行处罚。五、安全文明注意事项：1.乙方对所参与施工的人员，必须进行安全知识教育，提高工人的安全意识和责任感，严格按照安全规程进行施工。6.乙方所参与施工的人员应遵守《施工现场临时用电安全技术规范》，如需停送电，必须通知甲方电工，严禁随意开关电闸。

2.外墙括腻子施工合同

工地包外墙刮腻子刷涂料签需注意规定好价格。地点。面积。工期。事故承担责任人等事项，具体如下：

1，先写明白刮腻子刷涂料的所有施工工序，

2，竣工的验收标准，及质量要求，

3.竣工的结算方式，及施工每平米的单价。

4.甲方的付款方式。可在付款方式上注明；工人进场甲方付乙方多少钱，工程完成三分之一，甲方付多少钱，工程完成二分之一付多少钱，工程完成三分之二付多少钱，最后写明尾款的处理意见是竣工验收后一次性付清还是留百分之5做质保金。

5，施工中遇到不可预测及不可抗拒的情况时，甲方的付款方式【例如遇雨，遇大风，大雪，停电，停水，甲供材料不能及时进入工地，造成了停工待料，行为，引起的停工。等不可预测事件】

6，工期，一般会规定好工期，如果工程超期，违约金规定

7，工伤事故的责任处理

8，零工的付款方式

9，双方发生矛盾的处理意见【是经人民法院判决，还是经劳动监察部门裁决。必须写明白】

3.外墙括腻子施工合同

工地包外墙刮腻子刷涂料签需注意规定好价格。

地点。面积。

工期。事故承担责任人等事项，具体如下：1，先写明白刮腻子刷涂料的所有施工工序，2，竣工的验收标准，及质量要求，3.竣工的结算方式，及施工每平米的单价。

4.甲方的付款方式。可在付款方式上注明；工人进场甲方付乙方多少钱，工程完成三分之一，甲方付多少钱，工程完成二分之一付多少钱，工程完成三分之二付多少钱，最后写明尾款的处理意见是竣工验收后一次性付清还是留百分之5做质保金。

5，施工中遇到不可预测及不可抗拒的情况时，甲方的付款方式【例如遇雨，遇大风，大雪，停电，停水，甲供材料不能及时进入工地，造成了停工待料，行为，引起的停工。等不可预测事件】6，工期，一般会规定好工期，如果工程超期，违约金规定7，工伤事故的责任处理8，零工的付款方式9，双方发生矛盾的处理意见【是经人民法院判决，还是经劳动监察部门裁决。

必须写明白】。

4.建筑工地内墙刮腻子包清工签合同该注意那些细节

模板分项工程劳务分包合同 甲 方： 乙 方： 工程名称： 工程地址： 甲方将承建的 茅洲山工业区厂房 工程的模板分项工程承包给乙方。

根据《合同法》有关条款；本着平等互利的原则，经甲、乙双方共同研究，充分协商达成如下条款。一、主要工作内容、范围1、所有砼涉及到支模的模板（基础垫层、承台、框架柱、构造柱、梁、板、电梯井、剪力墙、楼梯、空调板、凸窗板、填充墙内的腰带、女儿墙、窗台压顶、消防水池、门卫室、塔吊基础、化粪池的模板）及所有的模板制作安装及拆除。

2、以上所有模板项目的支撑体系及所有基础、柱、剪力墙插筋位置的固定脚手架体系，不论超高与否均由模板班组自行搭设及拆除。3、乙方自备机具 台式电锯六台、手电锯六台、电钻十台、板手若干 ，以上机具材料应具有合格证明书交甲方存档。

4、所有模板的拼模图必须经项目主管、技术负责人、工长审核后，方可按图拼装制作，模板拼好后，编好模板的编号，封边刷封口胶，模板现场的组装，木枋的刨料支撑、校正、加固，浇砼时模板的看护以及修整加固，模板拆除后灰锅巴的清理。5、乙方自备的小型材料及用具有：所用的铁钉、铁丝、手枪钻、手枪钻钻头、鱼线、墨斗、铅笔、水平管、扫把、胶桶、3.5米的铝方（5根）线坠， 墨汁、编号的油漆等所有除甲方提供材料以外的其它零星材料、工用具、机械均由乙方准备。

6、拆模后的模板、木枋、架料、扣件等，所有木工用料的清理，拉杆清洗，模板上的起钉，并在规定的时间内分规格，品种在指定地点分类堆码整齐，楼层上的模板所遗留下的材料（包括木屑、碎渣、PVC套管，墙上的拉杆）等渣子的清理。7、模板、架料、扣件的吊装，在场内运转必须按安全技术交底和施工方案执行，违者按200/人次罚款。

8、乙方模板工程所用材料的进场由乙方负责下车堆放，必须按文明标化施工的要求。9、楼层上的放线，由甲方控制主轴线，由乙方派出两名专人配合放细部尺寸。

10、乙方配备两个以上专职质检员，跟班作业，配合项目质检员、工长，检查工程质量。二、工程承包方式及承包总价1、承包方式：人工费承包。

2、承包总价：本工程总价为一次包定，并按施工图纸建筑面积52646.3平方米结算，本工程单价为32.8元/m2，总价为￥1726798元（人民币大写壹佰柒拾贰万陆仟柒佰玖拾捌元整）。3、甲、乙双方签订本合同后，乙方在三天内支付工期、质量保证金叁万元给甲方，本工程完工后经甲方确认合格没有遗留问题的，于十天内全额无息退回。

三、付款方式：1、乙方完成从基础到±0.00，甲方支付乙方十万元，完成三层结构支付二十万元，完成六层结构支付三十万元，完成九层结构支付三十万元，主体全部封顶以及梯间水池全部完成后支付二十万元，所有属于模板班承包范围的工程全部完成后10天内支付二十万元，余款 元于主体工程完工后三个月内，经甲方验收确认合格并不存在质量问题之日起十天内全部结清。2、乙方支取每期进度款时，必须把进度款中的工人工资部分编制成员工工资表提供给甲方，甲方按乙方提供的员工工资表的内容吧此部分进度款待直接支付给员工，其余进度款直接支付给乙方。

3、甲方发现乙方在施工过程中存在技术和质量问题的，乙方应无条件即时整改返工，整改无效的甲方有权要求乙方退场，并按已完成工程总量的70%办理结付。四、工程质量要求1、本工程的模板要求乙方脱模后，完全达到规范要求，施工过程中随时接受现场工程师的检查检验。

2、梁、板、柱、剪力墙的表面必须平整光洁，线角方正顺直，无漏浆、麻面。3、轴线、门窗洞口的尺寸要准确，所有模板的平整度控制在3㎜内，垂直度3米以内控制在5㎜，总高控制在0.5‰，接头处高低差控制在1㎜，所有阴阳角必须顺直、整齐、每3米不超过5㎜。

4、成品保护：乙方底模支好后，成品保护尤其重要，同钢筋，水电安装配合，在浇砼过程中，乙方必须有专人看模，此人必须有高度责任心，否则，出一处问题除按每次罚款200元外，如出现材料浪费即处以双倍材料价的罚款。5、所有工作必须按规范及施工技术交底施工，否则每点按200元处罚。

五、工期要求 工程施工时，乙方必须按照甲方编制的总工期、月、旬、日计划工期按时合格完成。未完成时按300元/天进行处罚，不足一天者按一天计算。

六、安全要求 为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规，明确安全生产中各自的权利、义务和责任，内容如下：1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度；安全生产岗位责任制度安全检查制度；安全生产奖罚制度；安全教育制度等。

3、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。4、施工前，甲方应对乙方。