房地产转让是指房地产权利人通过买卖赠与或者其他合法的方式将其房地产转移给他人的行为.。
房地产转让主要包括下列方式:1.买卖;2.交换;3.赠与4.以房地产抵债;5.以房地产作家出资或者作为合作条件,与他人成立企业法人,房地产权属随之转移的;6.因企业兼并或者合并,房地产权属随之转移的;7.法律、法规、规章许可的其他方式。商品房预售和销售、存量房屋买卖是房地产转让方式中的买卖,买卖双方为转让当事人,卖出人为转让人,买入人为受让人。
房地产转让协议书范文:转让方(以下简称甲方):xxx 工作单位: xxx 住址: xxx 身份证号: xxx受让方(以下简称乙方):xxx 工作单位: xxx 住址: xxx 身份证号:xxx经自愿协商达成一致,甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方,双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款,以资共同遵守:第一条 转让房屋的基本情况 转让房屋(以下简称该房屋)位于x 区 x 路 x号x 单元x层 x 室,房屋结构为x ,建筑面积 x 平方米(包括卧室、客厅、卫生间、厨房、阳台、及其附属设施),实际使用面积x平方米。第二条 转让价格 双方商定该房屋转让价格为(人民币) x 元整,大写(人民币)x 。
第三条 付款方式 双方一致同意购房款由乙方分期支付。在甲方向乙方交付房屋全部钥匙同时,乙方应支付购房款 x 元(大写 x);剩余房款 x元(大写 x )在甲方将房屋产权证办理到乙方名下后,在交付乙方房产证同时由乙方全部支付。
甲方在收款时应向乙方出具收据。第四条 房屋交付甲方应于本合同生效之日起 x 日内,将上述房屋的全部钥匙交付乙方,并在双方在场的情况下由乙方对房屋进行验收,乙方如无任何异议,视为该房屋情况符合本合同约定,甲方完成房屋交付,上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。
第五条 房屋过户 房屋交付乙方后,甲方应当在x 时间内办理该房屋的过户手续,将该房屋的产权证办理到乙方名下,办理产权证相关费用由甲方承担。第六条 甲方的承诺保证甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权,转让该房屋不存在法律上的障碍。
甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利,本合同签订前该房屋集资、购房款、天然气管道安装费、壁挂炉安装费用、物业管理费及其他应当交纳的费用已全部交清,如有尚未交纳或拖欠的费用,由甲方全部承担。第七条 违约责任。
甲方违反本合同约定,未能在约定时间内交付上述房屋的,每逾期一日,甲方应按乙方已付购房款的万分之二承担违约责任;逾期超过三个月时,乙方有权单方解除本合同,甲方应承担全部购房款x的违约金。乙方违反本合同约定,未能在约定时间内支付约定的购房款,每逾期一日,甲方按应付购房款的万分之二计算滞纳金,逾期超过三个月时,甲方有权单方解除本合同,乙方应承担全部购房款x的违约金。
第八条 本合同未尽事宜,由双方另行协商,并签订补充协议,补充协议和本合同具有同等法律效力。 x第九条 本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决。
协商不成时,甲、乙双方同意由x仲裁委员会仲裁。第十条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
第十一条 本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。 甲方: xxx 乙方:xxxx年 x 月 x 日 x年 x 月 x 日。
房屋认购协议书怎么写 《房屋认购协议书》是商品房买卖双方在签署预售合同或买卖合同前所签订的文书,是对双方交易房屋有关事宜的初步确认。
简单说来,即是开发商承诺在一定期间内保证不将房屋卖给除认购人以外的第三人,认购人则保证将在此期间内遵循协议约定的条款与开发商就买房事项进行商谈。那么房屋认购协议书应该怎么写呢? 以下是房屋认购协议书相关知识的汇总,仅供参考。
◇认购协议书 甲方(卖方): 房地产开发有限公司。 住所: 法定代表人: 委托代理机构: 乙方(认购方): 住所: 证件名称: 证号: 联系电话: 委托代理人: 甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,就乙方认购甲方预售商品房事宜,经充分协商,达成协议如下: 1、乙方认购甲方预售的 号楼 号房屋,该商品房的用途为 ,属框剪结构,层高为 米。
该商品房预测建筑面积为 平方米(产权登记面积以政府部门核定面积为准)。 2、甲、乙双方约定房价为建筑面积每平方米单价 元, 总金额 元。
购房款的支付期限和方式,由双方按照交易习惯在《商品房买卖合同》中约定。 3、该房屋的交付条件为:符合规划批准的施工图(包括装修)要求,并经验收合格。
4、交付期限为年月日前。 5、乙方在订立本协议时,支付定金人民币 元,作为乙方购买认购房屋的担保。
签订《商品房买卖合同》时,乙方支付的定金转为购房款。 6、甲、乙双方商定,认购期为 天,乙方于年月日前到 售楼中心与甲方签订《商品房买卖合同》( 省建设厅、省工商行政管理局监制格式合同)。
7、在本协议约定的认购期内,甲方拒绝签订《商品房买卖合同》的,应当双倍返还已收取的定金;乙方拒绝签订《商品房买卖合同》的,无权要求返还定金。 8、乙方未在本协议约定期限内与甲方签订《商品房买卖合同》,甲方有权另行处分本协议所涉房产。
9、甲方声明:本协议项下房屋的国有土地使用权现抵押于银行,甲方将在《商品房买卖合同》订立后合理期限内解除抵押,以保证在合同约定的期限前办妥房产权属登记手续;本项目的地下车位(库)不作为公共分摊面积,因此所有权不属于业主,甲方有权对车位(库)进行处分。 10、本协议未尽的商品房买卖合同条款,按下列先后顺序确定: (1)甲、乙双方另有的约定; (2)法律、行政法规的规定; (3)行政主管部门批准的施工图及文件; (4)格式合同确定的条款; (5)商品房买卖交易习惯。
11、因本协议所发生的纠纷,由 仲裁委员会裁决。 12、本协议经甲、乙双方签署后生效,一式四份,甲、乙双方各执二份。
甲方: 乙方: 年 月 日 ◆相关知识: ◇关于房屋认购协议书 《房屋认购协议书》是商品房买卖双方在签署预售合同或买卖合同前所签订的文书,是对双方交易房屋有关事宜的初步确认。简单说来,即是开发商承诺在一定期间内保证不将房屋卖给除认购人以外的第三人,认购人则保证将在此期间内遵循协议约定的条款与开发商就买房事项进行商谈。
这种认购行为的主要特征是买卖双方约定的为将来订立合同而谈判的义务,而并非最终达到签约。全文>> ◇房地产认购协议书 在什么情况下签房地产认购书? 买新房,地产商说,房子选定后,直接签预售合同,然后签正式合同。
需不需签认购书呢?签认购书有什么好处? 中顾网律师回答: 认购书问题。在目前商品房交易过程中,许多开发商在与购房人签订正式商品房买卖合同前,要求购房人签订认购书,交纳认购款。
开发商要求购房人签订认购书一般两种情况:一种情况是开发商所销售房屋倘未取得预售许可证,以向内部职工认购的名义进行销售,俗称内部认购;另一种情况是开发商已取得预售许可证或者销售的是现房,开发商为购房人保留预订的房屋。全文>> ◇房地产认购书样本 认购双方当事人: 出卖人(开发企业): 注册地址: 营业执照编号: 资质证书编号: 法定代表人: 联系电话: 买受人(购房者): 身份证号码/营业执照编号。
全文>> ◆相关链接: ◇房屋认购协议怎么写 科教园新庙社区灾后建房有偿安置认购协议 编号:__________ 甲 方:绵阳市盛鑫房地产开发有限公司 乙方(认购人):____________________________________ 身份证件号码/公司注册号:_________________________ 地址:_______________________ 电话:____________ 为了贯彻落实《四川省人民政府关于印发<汶川地震灾后城镇住房重建工作>方案的通知》和绵阳市人民政府《关于地震灾后城镇住房重建工作实施意见》的精神,切实解决灾后群众住房问题。全文>> ◇什么是房屋认购协议书 《房屋认购协议书》是商品房买卖双方在签署预售合同或买卖合同前所签订的文书,是对双方交易房屋有关事宜的初步确认。
简单说来,即是开发商承诺在一定期间内保证不将房屋卖给除认购人以外的第三人,认购人则保证将在此期间内遵循协议约定的条款与开发商就买房事项进行商谈。这种认购行为的主要特征是买卖双方约定的为将来订立合同而谈判的义务,而并非最终达到签约..。
购房流程第三步:签订认购书之认购书样本 认购书样本甲方:物业名称:**小区地址:邮政编码:乙方:姓名/公司名称:____________代理人:_____________身份证号码/注册登记号:_________________地址/法定地址:________________电话:__________邮政编码:___________根据市房地产法规的有关规定,甲、乙双方就购买**小区商品房事宜,经过平等协商,签订本认购书。
1、**小区位于_______区_______路_______号,经**房产管理局批准,现正式对外预售[预售许可证:*房地(**)内预字**号**房地(**)内预字第*号]2、乙方自愿订购**小区________栋________号________室。总建筑面积:________平方米。
单价:人民币________元/平方米,总价:人民币________元。大写____佰____拾____万____仟____佰____拾____元。
3、乙方于签订此认购书时,向甲方支付定金人民币______元。4、乙方于签订认购书之日起_____天内,签订出售合同,同时支付首期款(含定金),乙方逾期七天尚未签订出售合同,甲方不再保留其订购房号(室)。
5、甲、乙双方同意乙方按下述方式支付房款:(1)一次性付款□(2)分期付款□(3)按揭付款□6、本认购书一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签章之日起生效。甲方:乙方:代表:代表:日期:日期:。
《房屋认购协议书》与《商品房买卖合同》不同。在最高人民法院《关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》颁布前,《房屋认购协议书》的性质属于意向书,一方不履行承担的是缔约过失责任,而承担缔约过失责任的方式是定金。但是,在该《解释》颁布后,其中第2条承认了预约合同的效力,为此,《房屋认购协议书》属于预约,一方不履行承担的是违约责任,另一方可以主张违约赔偿。这在一定程度上,加强了对于购房人合法权益的保护。
房屋认购协议书怎么写 《房屋认购协议书》是商品房买卖双方在签署预售合同或买卖合同前所签订的文书,是对双方交易房屋有关事宜的初步确认。
简单说来,即是开发商承诺在一定期间内保证不将房屋卖给除认购人以外的第三人,认购人则保证将在此期间内遵循协议约定的条款与开发商就买房事项进行商谈。那么房屋认购协议书应该怎么写呢? 以下是房屋认购协议书相关知识的汇总,仅供参考。
◇认购协议书 甲方(卖方): 房地产开发有限公司。 住所: 法定代表人: 委托代理机构: 乙方(认购方): 住所: 证件名称: 证号: 联系电话: 委托代理人: 甲、乙双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则,就乙方认购甲方预售商品房事宜,经充分协商,达成协议如下: 1、乙方认购甲方预售的 号楼 号房屋,该商品房的用途为 ,属框剪结构,层高为 米。
该商品房预测建筑面积为 平方米(产权登记面积以政府部门核定面积为准)。 2、甲、乙双方约定房价为建筑面积每平方米单价 元, 总金额 元。
购房款的支付期限和方式,由双方按照交易习惯在《商品房买卖合同》中约定。 3、该房屋的交付条件为:符合规划批准的施工图(包括装修)要求,并经验收合格。
4、交付期限为年月日前。 5、乙方在订立本协议时,支付定金人民币 元,作为乙方购买认购房屋的担保。
签订《商品房买卖合同》时,乙方支付的定金转为购房款。 6、甲、乙双方商定,认购期为 天,乙方于年月日前到 售楼中心与甲方签订《商品房买卖合同》( 省建设厅、省工商行政管理局监制格式合同)。
7、在本协议约定的认购期内,甲方拒绝签订《商品房买卖合同》的,应当双倍返还已收取的定金;乙方拒绝签订《商品房买卖合同》的,无权要求返还定金。 8、乙方未在本协议约定期限内与甲方签订《商品房买卖合同》,甲方有权另行处分本协议所涉房产。
9、甲方声明:本协议项下房屋的国有土地使用权现抵押于银行,甲方将在《商品房买卖合同》订立后合理期限内解除抵押,以保证在合同约定的期限前办妥房产权属登记手续;本项目的地下车位(库)不作为公共分摊面积,因此所有权不属于业主,甲方有权对车位(库)进行处分。 10、本协议未尽的商品房买卖合同条款,按下列先后顺序确定: (1)甲、乙双方另有的约定; (2)法律、行政法规的规定; (3)行政主管部门批准的施工图及文件; (4)格式合同确定的条款; (5)商品房买卖交易习惯。
11、因本协议所发生的纠纷,由 仲裁委员会裁决。 12、本协议经甲、乙双方签署后生效,一式四份,甲、乙双方各执二份。
甲方: 乙方: 年 月 日 ◆相关知识: ◇关于房屋认购协议书 《房屋认购协议书》是商品房买卖双方在签署预售合同或买卖合同前所签订的文书,是对双方交易房屋有关事宜的初步确认。简单说来,即是开发商承诺在一定期间内保证不将房屋卖给除认购人以外的第三人,认购人则保证将在此期间内遵循协议约定的条款与开发商就买房事项进行商谈。
这种认购行为的主要特征是买卖双方约定的为将来订立合同而谈判的义务,而并非最终达到签约。全文>> ◇房地产认购协议书 在什么情况下签房地产认购书? 买新房,地产商说,房子选定后,直接签预售合同,然后签正式合同。
需不需签认购书呢?签认购书有什么好处? 中顾网律师回答: 认购书问题。在目前商品房交易过程中,许多开发商在与购房人签订正式商品房买卖合同前,要求购房人签订认购书,交纳认购款。
开发商要求购房人签订认购书一般两种情况:一种情况是开发商所销售房屋倘未取得预售许可证,以向内部职工认购的名义进行销售,俗称内部认购;另一种情况是开发商已取得预售许可证或者销售的是现房,开发商为购房人保留预订的房屋。全文>> ◇房地产认购书样本 认购双方当事人: 出卖人(开发企业): 注册地址: 营业执照编号: 资质证书编号: 法定代表人: 联系电话: 买受人(购房者): 身份证号码/营业执照编号。
全文>> ◆相关链接: ◇房屋认购协议怎么写 科教园新庙社区灾后建房有偿安置认购协议 编号:__________ 甲 方:绵阳市盛鑫房地产开发有限公司 乙方(认购人):____________________________________ 身份证件号码/公司注册号:_________________________ 地址:_______________________ 电话:____________ 为了贯彻落实《四川省人民政府关于印发方案的通知》和绵阳市人民政府《关于地震灾后城镇住房重建工作实施意见》的精神,切实解决灾后群众住房问题。全文>> ◇什么是房屋认购协议书 《房屋认购协议书》是商品房买卖双方在签署预售合同或买卖合同前所签订的文书,是对双方交易房屋有关事宜的初步确认。
简单说来,即是开发商承诺在一定期间内保证不将房屋卖给除认购人以外的第三人,认购人则保证将在此期间内遵循协议约定的条款与开发商就买房事项进行商谈。这种认购行为的主要特征是买卖双方约定的为将来订立合同而谈判的义务,而并非最终达到签约..。
如果你想签订认购的话,则要避免认购书中的受牵制条款。
一些案例中,认购书里往往有这样的条款:购房人在规定期限内未签订合同的,开发商所收定金不予退还。但不签合同的原因有很多种,其中主要原因往往是在具体条款上达不成协议。
这种情况不能完全将过错就归结于购房人。但因为该条款的存在,开发商往往以此威胁购房人。
如果由于各种原因必须签订认购书的话,应当避免该条款的出现。应该要求签订当地市建委制定的认购书示范文本,该文本充分保护了购房人的利益。
该文本第六条规定:“认购人在第四条第二款约定的期限内与出卖人协商商品房买卖合同的相关条款,但双方未达成一致意见,自第四条第二款约定的期限届满之次日起超过___日的,本认购书自动解除;双方也可以协商解除本认购书。出卖人应当在本认购书解除之日起___日内将已收取的定金退还认购人。”
按照该条款,如因合同条款原因未达成协议的,认购书自动解除,开发商应当返还定金。
汶川地震灾后城镇住房重建工作>