写明合同标底 时间 验收标准 结算方式 双方权利义务 争议解决方式等
给你个样本参考一下吧
郑 州 郑 东 会 展 有 限 公 司
展台展位设计制作项目合同书
甲方:长春市富士特流体设备制造有限公司
乙方:郑州郑东会展有限公司
甲、乙双方,依据《中华人民共和国合同法》有关条款,就第三十六届全国制药机械博览会长春市富士特流体设备制造有限公司特装展位设计施工及展位服务事宜,经双方友好协商,协议如下,并严格执行:
一、工程名称:第三十六届全国制药机械博览会长春市富士特流体设备制造有限公司特装展位设计制作及展位服务。
二、工程地点:南昌国际展览中心
三、乙方搭建工期:2008 年11 月 2 日—— 11月 5 日
四、验收展位日期:2008 年11月 5 日闭馆前。
五、验收标准:本合同附件效果图纸和验收标准。
六、甲方使用展位日期:2008年 11月 6 日—— 11 月 9 日
七、合同造价及付款
1、双方本着长期合作、互惠互利之原则,乙方向甲方提供优惠的价格:合同造价共计人民币壹万玖仟圆整(¥20000.00)。
2、付款方式:本协议金额的50%即人民币壹万圆整(¥10000.00元)于合同签定后5个工作日内支付(户名:陈东伟 开户行:中国农业银行郑州市郑东支行 账号:622848 0710359502816)。余款人民币壹万圆整(10000.00元)在布展结束经验收达到甲方要求,现场支付。
八、甲乙双方义务和责任:
(一)甲方义务和责任:
1、根据合同规定,按时付款。
2、甲方在2008年 11 月 5日闭馆前履行验收义务,在展会期间,甲方发现展台有任何异议,可要求乙方马上整改。
3、甲方有权处理本工程中甲方购买的物品。
(二)乙方义务和责任:
1、乙方应严格根据甲方确认的图纸和施工方案进行施工,施工过程中如需对图纸进行修改,应征得甲方书面确认,并确保工程质量,否则,由此给甲方造成的损失由乙方负责;
2、2008 年 11月 6 日 - 11月 9日展会期间乙方派相关工作人员负责甲方展台维护,以确保展会期间工作顺利进行;
3、乙方应确保在其施工人员及工作人员不得与场馆内任何第三方发生争执。若因与第三方发生争议所引起的一切后果由乙方自行承担。
九、违约条款
1、乙方必须严格依照甲方确认的设计图纸和方案制作并安装,确保工程质量和进度。如发生质量问题或由于乙方的责任使甲方不能在2008 年 11 月 6 日- 11月9日正常使用展位,乙方偿付甲方合同总额的10%做为违约金。
2、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,每天按应付欠款的10%偿付给对方逾期付款违约金。
3、甲方如在乙方制作或布展中途对设计方案有较大变更,双方应就该签定书面变更协议,甲方应承担乙方由此增加的全部费用。
十、本合同内容的修改或变更均应甲乙双方共同书面认可;由本合同所产生的任何权利或义务未经许可不得转让。双方任何一方未按合同执行,对方有权终止合同,由此造成的损失,由违约方赔付。
十一、双方均有就本合同对外保密的责任。
十二、本合同自双方代表签字盖章之日起生效,至履行完毕之日自动作废,本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份。具有同等法律效力。
十三、甲、乙双方对合同产生之任何争议,双方友好协商,协商不成双方均有权申请人民法院判决。
十四、效果图纸、双方营业执照作等为本合同的附件,具有同等的法律效力。
甲方(盖章):长春市富士特流体设备制造有限公司乙方(盖章):郑州郑东会展有限公司
代表人(签字盖章): 代表人(签字盖章):
2008 年10 月28 日 2008年10月28日
写明合同标底 时间 验收标准 结算方式 双方权利义务 争议解决方式等给你个样本参考一下吧郑 州 郑 东 会 展 有 限 公 司展台展位设计制作项目合同书甲方:长春市富士特流体设备制造有限公司乙方:郑州郑东会展有限公司甲、乙双方,依据《中华人民共和国合同法》有关条款,就第三十六届全国制药机械博览会长春市富士特流体设备制造有限公司特装展位设计施工及展位服务事宜,经双方友好协商,协议如下,并严格执行:一、工程名称:第三十六届全国制药机械博览会长春市富士特流体设备制造有限公司特装展位设计制作及展位服务。
二、工程地点:南昌国际展览中心三、乙方搭建工期:2008 年11 月 2 日—— 11月 5 日四、验收展位日期:2008 年11月 5 日闭馆前。五、验收标准:本合同附件效果图纸和验收标准。
六、甲方使用展位日期:2008年 11月 6 日—— 11 月 9 日七、合同造价及付款1、双方本着长期合作、互惠互利之原则,乙方向甲方提供优惠的价格:合同造价共计人民币壹万玖仟圆整(¥20000.00)。2、付款方式:本协议金额的50%即人民币壹万圆整(¥10000.00元)于合同签定后5个工作日内支付(户名:陈东伟 开户行:中国农业银行郑州市郑东支行 账号:622848 0710359502816)。
余款人民币壹万圆整(10000.00元)在布展结束经验收达到甲方要求,现场支付。八、甲乙双方义务和责任:(一)甲方义务和责任:1、根据合同规定,按时付款。
2、甲方在2008年 11 月 5日闭馆前履行验收义务,在展会期间,甲方发现展台有任何异议,可要求乙方马上整改。3、甲方有权处理本工程中甲方购买的物品。
(二)乙方义务和责任:1、乙方应严格根据甲方确认的图纸和施工方案进行施工,施工过程中如需对图纸进行修改,应征得甲方书面确认,并确保工程质量,否则,由此给甲方造成的损失由乙方负责;2、2008 年 11月 6 日 - 11月 9日展会期间乙方派相关工作人员负责甲方展台维护,以确保展会期间工作顺利进行;3、乙方应确保在其施工人员及工作人员不得与场馆内任何第三方发生争执。若因与第三方发生争议所引起的一切后果由乙方自行承担。
九、违约条款1、乙方必须严格依照甲方确认的设计图纸和方案制作并安装,确保工程质量和进度。如发生质量问题或由于乙方的责任使甲方不能在2008 年 11 月 6 日- 11月9日正常使用展位,乙方偿付甲方合同总额的10%做为违约金。
2、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,每天按应付欠款的10%偿付给对方逾期付款违约金。3、甲方如在乙方制作或布展中途对设计方案有较大变更,双方应就该签定书面变更协议,甲方应承担乙方由此增加的全部费用。
十、本合同内容的修改或变更均应甲乙双方共同书面认可;由本合同所产生的任何权利或义务未经许可不得转让。双方任何一方未按合同执行,对方有权终止合同,由此造成的损失,由违约方赔付。
十一、双方均有就本合同对外保密的责任。十二、本合同自双方代表签字盖章之日起生效,至履行完毕之日自动作废,本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份。
具有同等法律效力。十三、甲、乙双方对合同产生之任何争议,双方友好协商,协商不成双方均有权申请人民法院判决。
十四、效果图纸、双方营业执照作等为本合同的附件,具有同等的法律效力。甲方(盖章):长春市富士特流体设备制造有限公司乙方(盖章):郑州郑东会展有限公司代表人(签字盖章): 代表人(签字盖章):2008 年10 月28 日 2008年10月28日。
建筑劳务分包合同(防水工程)--简洁版--仅作参考 施工合同(主体)范本--简洁版--仅作参考
建筑劳务分包合同(木工)--简洁版--仅作参考个人 2010-04-01 11:01:22 阅读330 评论0 字号:大中小
劳 务 分 包 合 同(模板工程)
甲方: 省建筑工程有限责任公司
乙方:
为保证双方合法权益,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程施工事项协调一致,订立本合同。
一、施工内容:
1、工程名称:
2、工程内容:模板工程
二、承包方式:
1、承包人工费按平米包干,每平方米建筑面积 元(阳台面积按一半计算建筑面积)。
2、乙方自备工具、材料有:电锯、电刨子、白线、墨汁、水平尺、安全帽。
3、承包内容:
乙方所承担承包工程内的所有木工活(木制作安装及水暖洞口吊模)和宿舍搭建的木工活,待工程完工时,负责把钉子起完,木材放整齐。自焊楔余子,负责装卸返库。
4、管理内容:
1) 遵守公司的各项规章制度,服从领导、听从指挥。
2) 无论任何班组如有工人偷、盗工地材料,罚款及后果由承包人承担。
3)承包队所承包工程实行全过程管理,即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。
三、合同工期:自 年 月 日开工
至 年 月 日竣工
四、质量标准:合格
1)、严格按设计要求施工,必须满足规范规定。
2)、对工程质量超出允许偏差,甲方对乙方严格处罚。
3)、造成严重后果的,发生的一切经济损失由乙方负责。
五、安全标准:安全无事故施工
1、严格执行安全操作规程,不违章作业。班长做好班前安全交底,做到“三不伤害”,杜绝一切事故发生。因违反操作规程施工,发生伤亡事故除追究乙方责任外,并按有关规定罚款,造成经济损失及严重后果,乙方自负。
2、严格执行公司安全生产有关各项条例。
六、材料管理:
1、执行材料消耗定额。
2、限额领料,乙方必须指派专人领料。
3、超出限额消耗材料,用料不合理,材料丢失浪费造成的经济损失由乙方承担,甲方按原价从乙方承包费中扣取。
七、现场管理:
1、施工现场做到工完料净场地清。乙方不清理甲方另行安排所发生的费用,加倍从乙方承包费中扣取。
2、甲方负责乙方所有的材料运到现场,乙方负责卸车并入库,堆放整齐,文明施工。
八、付款方式:
施工期间甲方按月份预借给乙方生活用款,待竣工验收达到质量标准,其材料消耗、工期、安全各项均达到要求标准后,付款总额达到70%,年底前再付20%,余下10%在次年7月1日前结清。
九、违约责任:
1、对中途不干造成的一切损失由乙方承担。已发生的人工费甲方概不负责。
2、竣工验收后,如乙方达不到验收标准,扣罚承包费用的20%。
3、对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失,由造成者(乙方)负责。乙方擅自停工、造成间接损失均按实际计算费用,全部由乙方负责。
4、乙方未按合同工期完成者,每延误一天扣罚承包费2%。
5、若由甲方原因或不可抗力的因素造成窝工、停工,工期相应顺沿。
十、本合同未尽事宜由双方商定后予以补充。
十一、本合同一式五份,甲方四份,乙方壹份,自双方签字盖章后生效。
合同终止条件:
1、乙方按甲方要求完成各项指标,甲方付清承包费后合同自然终止。
2、甲方中途辞退乙方或乙方中途不干,本合同随之终止。
甲 方: 乙 方:
负责人: 负责人:
2005年 月 日
上一篇:电厂培训宣传稿件(电力培训简报)