1.《建设工程施工合同（示范文本）》,其中那些条款与质量管理有关,

《建设工程施工合同》示范文本中的通用条款第四条：质量与检验就是专门针对质量管理的条款.四、质量与检验 15、工程质量 15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据.因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任. 15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担.双方均有责任，由双方根据其责任分别承担. 16、检查和返工 16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件. 16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准.因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延. 16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行.如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担.除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期. 16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担. 17、隐蔽工程和中间验收 17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收.通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点.承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工.验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收. 17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时.工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录. 17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工. 18、重新检验 无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复.检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期.检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延. 19、工程试车 19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致. 19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师.通知包括试车内容、时间、地点.承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件.试车合格，工程师在试车记录上签字. 19.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录. 19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作.试车合格，双方在试车记录上签字. 19.5双方责任 （1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装.发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延. （2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装.设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延. （3）由于承包人施工原因试车不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延. （4）试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担. （5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续. 19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议.。

2.建筑工程施工合同范本是怎样的

建筑工程施工合同范本 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法？规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数？天。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 金额（大写）元（人民币）元 六、组成合同的文件 1。

本合同协议书 2。中标通知书 3。

投标书及其附件 4。本合同专用条款 5。

本合同通用条款 6。标准、规范及有关技术文件 7。

图纸 8。工程量清单 9。

工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同双方约定天后生效。 甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________ 法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________ _________年____月____日_________年____月____日。

3.承包工程合同范本模版怎样写

工程承包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，本着平等互利，诚实信用的原则，依照《中化人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，特签订本合同，以便双方共同遵守。

第一条 工程范围： 工程地点： 第二条 工期： 从 年 月 日 开始至 年 月 日结束。工期 天。

在合同签定后3天内，乙方应组织施工人员进场施工。3天后施工人员还没有入施工场地，则视为违约，并承担违约金。

甲方有权终止合同并另行发包。 第三条 工程质量和技术要求： 施工要求： 第四条 合同价款： 第五条 甲方责任： 第六条 乙方责任： 1、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，严格按照甲方的要求和设计进行施工。

2、做好施工记录、隐蔽工程记录。 3、做好施工组织管理、维持现场整治，做到“工完场清、道路畅通”。

4、工程竣工未移交给甲方之前，乙方负责养护，乙方保护期间发生损坏（景观损坏、苗木死亡），乙方负责恢复。 5、进入 所发生的安全事故及施工过程中发生的一切安全事故，均由乙方自行承担全部责任，并立即报告甲方。

第七条 工期顺延： 1、除自然灾害和甲方原因外，工程未按合同工期竣工，乙方承担违约责任每延误一天乙方需支付甲方合同总金额的百分之一的违约金。 2、工程质量不符合设计要求，质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

第八条 工程付款及竣工结算： 1、2、乙方在向甲方递交竣工验收报告的同时，向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方自签收之日起7天内将结算审核完毕，审定后的结算书作为双方结算工程款的有效依据。 第九条 竣工验收： 乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前7天内向甲方申请验收。

甲方代表收到报告后十天内组织验收。 第十条 违约责任： 1、违约的处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。

违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期相应顺延，乙方违约，工期不得顺延。

2、违约金的标准：合同履行中任何一方无正当理由而单方面提出终止合同均属单方毁约，毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款20%的违约金。 第十一条 安全施工： 1、乙方应按安全施工有关规定，采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全，并承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和发生的费用。

2、施工期间，乙方在甲方工地要注意自身安全，乙方所有人员施工期间造成任何地点出现任何事故，均甲乙方自理，甲方概不负责。 3、乙方在动力设备、高压线路、地下管道附近及交通要道施工之前，应向甲方代表提出安全保护措施，经甲方代表批准后实施。

第十二条 合同的生效与终止： 1、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止。

保修期满后，有关保修条款终止。 2、本合同签订后，双方应认真履行本合同，关于合同的任何补充、修改或废除均应经双方协商一致并采取书面形式进行。

第十三条 争议： 双方就合同条款的解释、执行及工程密切相关的事项发生争议，应友好的协商解决，如协商不好，可持本合同到当地劳动仲裁机关和当地人民法院进行裁决。 第十四条 合同份数： 本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，附加条款与本合具有同等法律效力。

第十五条 未尽事宜，另行商定 甲方：（盖章） 乙方：（盖章） 代表： 电话： 合同签定日期： 年 月 日。 。

4.合同怎么写

承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定；承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。

承包合同的内容主要包括：一、发包方和承包方的名称；二、发包方负责人和承包方负责人的姓名、住所等信息。这是承包合同必须的条款，如果无法明确当事人就无法确定权利的享有者和义务的承担者，发生纠纷时也难以解决；三、承包项目的内容以及发包方的具体要求。

这也是承包合同必须具备的，如果没有此项承包合同无法成立；四、承包期限和起止日期。承包期限直接关系到双方权利与义务的履行时间，涉及当事人的利益；五、发包方和承包方的权利和义务。

当事人双方在不违反国家法律法规的情况下约定各自的权利和义务；六、承包方迟延履行所应承担的责任。包括承包方因素造成的延期开工和延期完工；七、发包方因素造成的延期开工导致承包方无法按时完工的责任；八、验收方式和标准以及付款方式；九、双方约定的不违反国家法律法规的其他内容。

5.工程合同怎么写

2.3%向甲方偿付逾期的违约金。

B向 人民法院提起诉讼。 第十一条 如需担保，另立合同； （二） 消防设施安装质量以通过建筑自动消防系统技术检测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。

第八条 保修 （一） 保修内容，甲方付给乙方进度款 ： 年 月 日 第二条 图纸；验收合格后： 帐 号： （二） 合同生效后勤日内，甲方付给乙方预付款： （三） 设备到达甲方。 第十条 本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。

协商不成时，采取（ ）的方式解决，确保安装质量，服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收。 第六条 图纸变更 设计图纸、施工图纸原则不变更。

确需变更，自己承担责任； 4、超过合同规定日期验收或付合同款： 乙方（安装施工单位）： 根据《中华人民共和国防大学济合同法》和《山东省消防管理办法》之规定，结合本建筑消防设施安装的实际： 年 月 日 竣工日期，甲方付给乙方进度款 ： A集中报警系统 B区域报警系统 C自动喷水来火系统 D卤代烷灭火系统 E二氧化碳灭火系统 F泡沫灭火系统 G 氮气灭火系统 H蒸汽灭火系统 I干粉灭火系统 J消防控制系统 （三）开工日期，及时组织验收并付款、工商行政管理等有关部门，由乙方无偿修复。 （二） 乙方责任： 1、乙方逾期交工中或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价的0，按《山东省建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同、窝式、倒运等损失和实际费用、拨款和结算 （一） 合同价款（含自动消防系统检测费）、预算交付 （一） 甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸叁套； （二） 乙方在合同签订前十日向甲方提供预算报告。

第三条 合同价款： 第五条 双方责任 （一）甲方、工程中途停建、缓建，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此而造成的停工、保修期内发生质量问题。 第十四条 其他 合同订立时间性 年 月 日 甲方（盖章）： 乙方（盖章），经协商双方达成如下协议。

第十二条 本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满终止。 第十三条 本合同正本两份； 3。

第九条 违约责任 （一） 甲方责任； 1、未按合同规定提供场地、图纸资料，提前使用，发现质量问题； （三） 保修期满后：见安装施工范围。 （二）乙方： A向 仲裁委员会申请仲裁，共同遵守。

第一条 建筑消防设施概况，严格按操作规程施工、窝工的实际损失； 2： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：为乙方提供用水：应及时采购设备.3%向乙方偿付逾期的违约金； （二） 保修期限：自验收合格之日起保修半年： （一） 建筑名称： （二） 安装施工范围、用电方便和存放设备的场地；协调乙方与工地其它施工单位的协作关系。 第七条 验收和工程质量 （一） 乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，甲方在十日内组织验收： 法定代表人、工程未经消防验收，双方各执一份，副本 份送公 安消防，甲方付给乙方设备款，除工程日期得参顺延外，还应偿付乙方因此造成停工；通知公安消防等有关部门参加验收： （四） 消防设施验收前： 地 址建筑消防设施安装施工合同 甲方（建设单位）；因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用、用水用电方便等： 开户银行： 开户银行： 帐 号。

保修期满，甲方付给余款 第四条 设备供应，每日按工程造价的0： 地 址。

6.承包工程合同协议书怎么写

施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。

范本

承包方（乙方） ：发包方（甲方）：

兹有乙方现承包甲方发包的工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包内容：

4、承包范围：

5、承包方式：

6、质量要求：GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

7、工期要求： 年 月 日至 年 月 日。

二、甲方工作：

1、甲方指派 为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。

2、负责向乙方提供临时水电。

三、乙方工作：

1、乙方 为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。

2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。

3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。

四、关于质量的约定：

1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范（GB50210-2001、GB50303-2002、GB50242-2002、GB50327-2001等）作为本工程的质量评定验收标准。

2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。

五、关于工期的约定：

1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。

2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。

3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。

六、关于价款和结算的约定：

1、双方商定本工程合同承包价格__________ 元（人民币）。

2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。

3、付款方式：

a、开工后8日内，甲方付款30% 元作为乙方的前期进场费。

b、水电工程隐蔽验收后，甲方付款30% 元

c、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款15% 元。

d、竣工验收合格后，甲方付款20% 元。

e 、余款5% 元待壹年保修期满后结清。

七、关于材料的约定：

1、甲方负责同业主联系及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。

2、乙方须在预算定额范围内使用材料（包括临时电），材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中相应扣减。

3、所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。

八、关于安全生产的约定：

1、甲乙双方另行签订安全协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产的要求。

3、乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。

九、关于违约责任的约定：

1、乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方将本项目再次进行分包或转包。

2、因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金XXX元。

3、乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。

4、如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，履行完毕后即终止。其中未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方（签章）： 乙方（签字）：

年 月 日 年 月 日

7.室内装饰工程施工合同

最低0.27元/天开通百度文库会员，可在文库查看完整内容>

原发布者：lxs9662

装饰工程施工合同装饰装修工程施工合同发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：甲方将装饰工程委托乙方施工，按照《中华人民共和国经济合同法》和室内装饰工程行业规范，并结合相关法律法规规定及本工程的具体情况，签订本合同。一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程内容：见附件一《工程预算清单》4.承包方式：包工包料□单包工□包工包部分材料□。5.工期：（1）开工日期：年月日（2）竣工日期：年月日（3）总日历工期天数：天。6.质量等级：优良□合格□。7.合同价款：人民币（元），大写：币整。二、双方一般责任第一条甲方工作甲方按该装饰工程合同约定的内容，一次或分阶段完成以下工作：1）甲方委派（姓名），（联系电话）为该项目施工负责人，并负责相关文件签约工作；2）合同开工日期前天，提供施工所需的场地，并清除场地内一切影响乙方施工的障碍；或承担乙方在不腾空的场地内施工采取的相应措施所发生的费用，均计入合同价款内；3）合同开工日期前天，向乙方提供施工所需水、电、热力、电讯等管道线路，从施工场地外部接至条款约定的地点，并保证

8.建设工程施工合同怎么写

1、建设工程合同是个很复杂的合同。

关于使用建筑工程合同的问题，也要看看你们工程的规模有多大，如果仅仅是几十万的小小工程的话，那么就没有必要使用复杂的工程合同，你自己起草一份也可以，主要将工程承包范围、工程价款、开工竣工日期、工程质量、承包方式、违约等约定清楚即可，如果是大型的建设工程的话，一般的非专业人士、没有一定的经验的人士是写不出来的，因为这个的确是很复杂的合同。2、目前，建筑工程合同国家与地方都有示范文本的，你自己百度一下，一般的文本建筑工程合同示范为本分为四部分，第一部分是协议书，第二部分是通用条款、第三部分是专用条款、第四部分是补充条款。

3、就算是使用示范文本，就我日常经历来看，不知道你是属于业主方还是承包方，如果是属于业主方的话，单纯的使用示范文本还是不够，漏洞太多。