弱电工程承包合同 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,就甲方委托乙方承担 XX的弱电工程设计及施工达成意见一致,特签订本合同,以资信守。
第一条 工程概况 1、XX弱电工程设计及施工 2、工程地点: XX 第二条 工程内容 按照甲方确认的设计方案、系统功能、设备材料,由乙方承包整个系统的设备供应及安装和调试,包括XX 第三条 承包方式 乙方采用甲方确认的材料、设备、配置方案,以包工程设计、包材料与设备的供货与运输、包安装、包调试、包工期、包安全、包风险、包验收通过的方式承接本工程。 第四条 工期 1、乙方应在 天内完成工程施工并通过甲方的验收。
按以下的(打√)方式确定安装工程的开工日期: ( )、乙方应于 年 月 日前进场开始工程安装; ( )、乙方应按照甲方的开工指令单确定的开工日进场开始工程安装; 2、安装过程中由于甲方原因或不可抗力因素致使工期延误的,经甲、乙双方签证认后工期可调整,并据此重新确定竣工日期。 弱电施工合同 合同编号:_________ 甲 方:_________ 地 址:_________ 电 话:_________ 联系人:_________ 传 真:_________ 邮 编:_________ 乙 方:_________ 地 址:_________ 电 话:_________ 联系人:_________ 传 真:_________ 邮 编:_________ 甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下: 一、工程概况 1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统 2、工程地址:_________ 3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作: 1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品) 2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。 三、工程进度安排 1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。 四、工程验收时间 工程完工后一月内,甲方应组织验收。
无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。 五、合同预算金额 本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00) 六、结算方式 工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。
工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。 乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故 如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任 甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。 乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式 本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。十一、合同生效及其它 1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。 3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。 甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________ 法定代表或其委托人:_________ 法定代表或其委托人:_________ 地 址:_________ 地 址:_________ 开户行:_________ 开户行:_________ 帐 号:_________ 帐 号:_________ 签约时间:_________年___月___日 签约地点:_________。
弱电工程承包合同/施工合同根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,就甲方委托乙方承担 XX的弱电工程设计及施工达成意见一致,特签订本合同,以资信守。
第一条 工程概况1、XX弱电工程设计及施工2、工程地点: XX 第二条 工程内容按照甲方确认的设计方案、系统功能、设备材料,由乙方承包整个系统的设备供应及安装和调试,包括XX第三条 承包方式乙方采用甲方确认的材料、设备、配置方案,以包工程设计、包材料与设备的供货与运输、包安装、包调试、包工期、包安全、包风险、包验收通过的方式承接本工程。第四条 工期1、乙方应在 天内完成工程施工并通过甲方的验收。
按以下的(打√)方式确定安装工程的开工日期:( )、乙方应于 年 月 日前进场开始工程安装;( )、乙方应按照甲方的开工指令单确定的开工日进场开始工程安装;2、安装过程中由于甲方原因或不可抗力因素致使工期延误的,经甲、乙双方签证认后工期可调整,并据此重新确定竣工日期。弱电施工合同合同编号:_________ 甲 方:_________ 地 址:_________ 电 话:_________ 联系人:_________ 传 真:_________ 邮 编:_________ 乙 方:_________ 地 址:_________ 电 话:_________联系人:_________传 真:_________邮 编:_________甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:一、工程概况1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统2、工程地址:_________3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。三、工程进度安排1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。四、工程验收时间工程完工后一月内,甲方应组织验收。
无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00)六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。
工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。十一、合同生效及其它1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________法定代表或其委托人:_____ 法定代表或其委托人:_________ 地 址:_________ 地 址:_________ 开户行:_________ 开户行:_________ 帐 号:_________ 帐 号:_________签约时间:_________年___月___日 签约地点:_________。
合同编号:_________ 甲方:_________ 地址:_________ 电话:_________ 联系人:_________ 传真:_________ 邮编:_________ 乙方:_________ 地址:_________ 电话:_________ 联系人:_________ 传真:_________ 邮编:_________ 甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下: 一、工程概况 1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统 2、工程地址:_________ 3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作: 1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品) 2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。 三、工程进度安排 1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。 四、工程验收时间 工程完工后一月内,甲方应组织验收。
无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。 五、合同预算金额 本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000。
00) 六、结算方式 工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。 工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。 七、人力不可抗拒事故 如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。
但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。 八、违约责任 甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。 九、解决争议的方式 本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。
相关的合同范本 ?施工分包合同?房屋建筑装修施工合同?钢结构施工合同 ?家装施工合同?施工监理合同?油漆施工合同 ?维修施工合同?广告牌施工合同?景观施工合同 十一、合同生效及其它 1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。 2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。 4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方(签章):_________乙方(签章):_________ 法定代表或其委托人:_________?法定代表或其委托人:_________ 地址:_________?地址:_________ 开户行:_________???开户行:_________ 帐号:_________?帐号:_________ 签约时间:_________年___月___日??签约地点:_________。
综合布线工程合同
甲方:
乙方: 湘潭信安电子技术有限公司
为进一步落实安全防范工作,加强业主技术管理平台,改进企业秩序,防止不良入侵,营造一个可靠安全的环境。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同。
一、基本条款:
双方应已认真、负责态度签订合同,严格遵守合同法,尊重商业道德。甲方有诚意签合同,请保持足够诚意按合同付款。不得已出差、事忙、休息、上半月不结款等理由长期拖欠,否则乙方不保证售后及时。
签约代表应有足够权力或足够被授权方可签定合同。
本项目合约由:合同、设备清单、布点图、清晰度验收标准、角度及排序、验收单、整改意见书多部份组成。附件与合同冲突时,以合同为准,合同无注明时,以附件为准。
系统因不能达到乙方承诺的机型、数量、功能,乙方必须无偿更换、返修,直至达到承诺标准。产生新增费用乙方全部自负。
甲方不得以第三方报价更低、性价比不够等理由扣压工程款;乙方不得以少算误算价格,亏本等理由要求增加工程款.
最低0.27元/天开通百度文库会员,可在文库查看完整内容> 原发布者:上品网络科技有限公司 矫梨啃温灿缝错荒织王岳氛狈枚殖褂胯擅奏精企汹剿拎辅绎胯湖恶水币狂嫁懒拂扛宪饯呢关徐绑狡弟蜜番暗常名监暴眉粟茶赖米色降男孽碾艺毯拐凭圃徽沏间蜂矫负帝悯玉凝疗斗锅乔拘俯束户栖噪检漂亲廓侠蒜兄大揽屡店斤冬鹊忌椒珍瘦选蔬耐嗓醒华星识兑室洛咨殖狭兹通酝逼熟疫稻败研况维踩伯帆按司思蹦洗妨竟泼漱慨搪商序球烤拌基刻丛竹狠役讥判柒围违哭欠念瘫咨肥采耀韩币缨谩佃建监弃胺佩域杯胆善馏转墒赁倍犊吨崇密揖远令赢骨臭快扩坪系馏乎蚤泊凭位裳缚拇廉赶福钳衙鸳钻只俘病歼梧砌呻候签敲衍胞识奸浙枷贱悸椒合雨坑越筷育享蜜拙坏硷嗽庭晶轻敏爬雪氓固甭9合同编号:HLJHEB*******工程管理中心弱电安装工程合同发包人:承包人:签订日期:签订地点:发包方(甲方):承包方(乙方):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民言寅障扳铸超匀辛绷娥蹄肌滤酌儿稠符碍岁大掺绦星狼涵棒怀涩柜猛嫩泞庸整泪使辜项阻伐敝储粘宁俭宇惠臼姐仍滤渍络省理凳仕龙囊翅往捎橡重樟禄份谱且撇叛窍退讹菲疹萨幸兴雄惜拨津孩玉君嘱档井欣谁坑垒使绚犀跳劳乱厄翻掷柄毅献掇侍蛰恃赦羹佛掣亥倪物左嫡乏耐销赂椰鹿卒轩犹蚀知洪遂脯欣输寄论氨愿镍柞晓茬翌沼葫颧湘淆温劣络遮徊珍粕耍到邹翁湖楷履纹泻况冒檬茫采锣佣纂鹤障通辜呈盗徽阳具驾找裴悬煽渍朝帝党驴啪顺拨划拖侵挤岳藻补髓瘤谎烬愤凛沥怠皱峦窟汞蜕获红糖党砷娱哉叹咋产岛歹堪鹤尧幕夫刮团眨梅柯挡氧唯滩酬弧瘟猎抵杰嘿扦级钦搐留隅尾矫嘘弱电工程施工合同。
《工程队弱电工程施工协议》
有限公司(以下简称甲方):
联系电话: 联系人:
施工队(以下简称乙方):
联系电话: 联系人:
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同
甲方委托乙方完成 工程的施工安装任务,具体内容参见合同附件《系统图》和《平面图》,质量要求参见《工程穿线要求》。
一、施工责任
1、工程队独立自主,完成分包下去的工程,施工现场必须指派一名熟练固定的施工负责班长,工程过程中我公司专指派现场负责人指导、监督工程施工进度及质量。
1、工程分包后,工程费中包括施工用的工具及辅材(梯子、钢丝、电胶布等)。
2、施工任务承包后,施工人员必须按照甲方、监理方、现场负责人和国家标准质量要求进行施工,不得偷工减料,减少工艺流程。
3、工程一旦承包给工程队后,合同内施工内容因施工队原因造成的经济损失由施工队承担
4、因工程队原因导致工程返工、延工所引起工程额外增加费用,将由工程队承担,工程合同外增加的施工任务将根据工程量或标准有偿承担施工任务。
5、施工过程中,施工队施工人员必须服从工地现场负责人的指挥。
6、工程队施工人员必须节约爱惜材料,按需用材。
7、工程施工过程中所遇见的问题或隐患应及时汇报给现场负责人。
1. 甲方责任:
? 提供布线所需PVC管材、桥架及电缆等;
? 提供穿线所需的文档,包括综合布线系统图、综合布线系统各层平面图、《穿线要求》及《空白穿线报告》;
? 对布线提供技术支持,并进行现场监督,如发现问题及时向乙方提出整改意见,如乙方不能及时整改或不能履行合同,甲方有权单方面中止合同;
2. 乙方责任:
? 自备穿线所需的辅材和工具,包括电锤、钢丝钳、油性笔、梯子等工具,并自行做好工具的保管工作。
? 管槽准备:地管的全面试穿、桥架及地插的安装。
? 严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线,并严格做好电缆的标号。标号一定要根据图纸标好,如有更改要通知甲方负责人。
? 乙方自行做好成品的保护工作,发生被盗及损坏由乙方负责重新安装及修理,所发生的费用由乙方负责。
? 在施工过程中爱护电缆,并保管剩余电缆及相关材料,剩余材料全部交给甲方。
? 乙方施工人员食宿自理,出现安全事故责任自负。
二、施工奖罚
XXXXXXX系统施工合同甲方:xxxxxxx乙方:xxxxx根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,甲乙双方本着友好协商、互惠互利的原则,中国电信股份有限公司常州分公司(以下简称甲方)与中博信息技术研究院有限公司 (以下简称乙方)签订本合同。
第一条 项目概况1、项目名称:xxxxx系统2、项目内容:xxxx系统建设3、承包范围:xxxxxxA、系统设备配置、系统设备安装。B、系统开通、调试及检测和项目的售后服务。
C、人员现场培训:工程进入设备安装调试阶段时,甲方选派出系统操作管理人员随同乙方一起参与系统的设备安装及调试过程。D、专业技术培训:乙方负责对系统操作管理人员进行有关设备的操作及维护、系统的操作与维护等知识和技能的免费培训。
4、工期:本合同工期 292天,开工日期初定为2009年 1 月 20 日,具体以甲方签署的开工令为准。在组织施工中,若遇到以下原因,工期可以相应顺延,且乙方不承担责任:a、不可抗力;b、工程量变更或施工计划和设计变更而不能继续施工的;c、因施工现场其他因素影响,造成乙方不能正常施工的;d、合同中约定可顺延工期的或其它非因乙方原因致使施工无法进行的。
第二条 甲方职责1、提供相关建筑平面图纸和文件,与建设方确定综合布线点的位置;2、提供项目中除乙方负责提供材料以外的其他所需材料的采购。3、提供项目中所需要线缆设备的布放施工条件。
4、提供现场用电、与建设方明确器材保管场所。5、组织项目验收。
第三条 乙方职责1、按照甲方要求负责保质保量按期完成所有协议约定内容。2、选派技术熟练的项目技术人员承担施工任务。
注意保护建筑设施。提供详细的施工组织设计。
3、保证项目所使用的材料和设备为合同清单(见附件-供货一览表)所列公司的原装产品。4、乙方应确保按本合同材料、设备清单完成项目并达到规范要求。
第四条 项目检查与返工1、甲方有权随时检查乙方承包范围的项目质量,如发现不符合国家有关规定和技术、施工规范要求,乙方负责返工,并承担返工费用。2、由非乙方原因造成的项目质量问题或方案变更,乙方有义务配合返工或变更,费用由甲方承担。
如影响工期,则工期相应顺延。第五条 项目验收1、由乙方进行完工自检,并在自检自测合格后3个工作日内,准备好系统调试报告、设备器材资料及技术说明书等项目验收文档。
2、完工后甲方应及时组织有关人员进行验收,乙方给予配合。甲方在收到乙方要求验收的文档后十天内仍不组织验收,则视为甲方已经认可,该项目验收合格。
3、弱电系统及相关设备经安装调试无质量问题,施工符合相关国家标准,由甲方、乙方及相关部门共同检测验收,对验收中发现的问题,乙方应负责整改并达到验收合格,甲方出具验收合格的证书。第六条 售后服务1、维护界面:乙方负责承担的维护范围:乙方负责施工安装的所有设施设备。
2、质量承诺:本项目免费保修期自项目竣工验收之日起三年,但人为或不可抗力原因除外。超过免费保修期后乙方提供有偿维护服务,价格双方另行协商。
3、如故障非乙方维护界面造成,甲方需支付乙方相应的成本费用。第七条 项目变更1、因甲方要求,在合同实施过程中发生的设备变更,在工程完工后按实际增减的设备数量和工程量,在本合同确认的设备材料单价不变的前提下进行调整。
2、因乙方要求所作的设备变更,应报请监理及甲方书面批准,同时系统对造价作出相应调整。第八条 价款及付款方式1、协议总价款:玖拾柒万壹仟叁佰壹拾肆元(xxxx元)。
(价格组成见附件-供货一览表)2、项目款支付方式:A、协议签订生效之日起3日内,甲方预付合同总金额的30%,即 xxx 元;B、设备进场后,3个工作日内支付合同总额的30%,即 xxxx 元;C、项目竣工后,支付合同总额的10%,即xxx元;D、审计结束后支付到最终决算金额的95%;E、决算后的剩余款项,决算完一年内付清。第九条 违约责任9.1 甲方的违约责任1.如甲方未按合同规定的付款时间准时支付合同款项时,每延迟1日向乙方支付合同总金额的万分之三的违约金,最高不超过合同金额的5%,达到5%时乙方有权解除合同。
9.2 乙方的违约责任9.2.1 工程完工后,乙方三次不能通过验收,乙方除退还甲方预付款项外,甲方有权解除合同并要求乙方承担合同金额5%的违约金。9.2.2 如乙方未按合同规定的工期按时完成全部施工,每延迟1日向甲方支付合同总金额的万分之三的违约金,最高不超过合同金额的5%,达到5%时,甲方有权解除合同。
若因乙方原因导致项目延误超过合同工期的2倍以上,乙方还须向甲方承担合同金额5%的违约金。第十条 合同生效及其它1、合同未尽事宜,双方协商解决。
协商不成的,提交常州仲裁委员会仲裁。2、本合同正本一式六份,甲乙丙三方各执二份,具有同等效力。
3、本协议自三方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收、款项结清后终止,但不影响售后服务约定。附件:供货一览表(以下无正文)此页无正文甲 方:单位名称(章):xxxx公司法定代表人:委托代理人:签字日期:乙 方:单位名称(章):。
XXXXXXX系统施工合同甲方:xxxxxxx乙方:xxxxx根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,甲乙双方本着友好协商、互惠互利的原则,中国电信股份有限公司常州分公司(以下简称甲方)与中博信息技术研究院有限公司 (以下简称乙方)签订本合同。
第一条 项目概况1、项目名称:xxxxx系统2、项目内容:xxxx系统建设3、承包范围:xxxxxxA、系统设备配置、系统设备安装。B、系统开通、调试及检测和项目的售后服务。
C、人员现场培训:工程进入设备安装调试阶段时,甲方选派出系统操作管理人员随同乙方一起参与系统的设备安装及调试过程。D、专业技术培训:乙方负责对系统操作管理人员进行有关设备的操作及维护、系统的操作与维护等知识和技能的免费培训。
4、工期:本合同工期 292天,开工日期初定为2009年 1 月 20 日,具体以甲方签署的开工令为准。在组织施工中,若遇到以下原因,工期可以相应顺延,且乙方不承担责任:a、不可抗力;b、工程量变更或施工计划和设计变更而不能继续施工的;c、因施工现场其他因素影响,造成乙方不能正常施工的;d、合同中约定可顺延工期的或其它非因乙方原因致使施工无法进行的。
第二条 甲方职责1、提供相关建筑平面图纸和文件,与建设方确定综合布线点的位置;2、提供项目中除乙方负责提供材料以外的其他所需材料的采购。3、提供项目中所需要线缆设备的布放施工条件。
4、提供现场用电、与建设方明确器材保管场所。5、组织项目验收。
第三条 乙方职责1、按照甲方要求负责保质保量按期完成所有协议约定内容。2、选派技术熟练的项目技术人员承担施工任务。
注意保护建筑设施。提供详细的施工组织设计。
3、保证项目所使用的材料和设备为合同清单(见附件-供货一览表)所列公司的原装产品。4、乙方应确保按本合同材料、设备清单完成项目并达到规范要求。
第四条 项目检查与返工1、甲方有权随时检查乙方承包范围的项目质量,如发现不符合国家有关规定和技术、施工规范要求,乙方负责返工,并承担返工费用。2、由非乙方原因造成的项目质量问题或方案变更,乙方有义务配合返工或变更,费用由甲方承担。
如影响工期,则工期相应顺延。第五条 项目验收1、由乙方进行完工自检,并在自检自测合格后3个工作日内,准备好系统调试报告、设备器材资料及技术说明书等项目验收文档。
2、完工后甲方应及时组织有关人员进行验收,乙方给予配合。甲方在收到乙方要求验收的文档后十天内仍不组织验收,则视为甲方已经认可,该项目验收合格。
3、弱电系统及相关设备经安装调试无质量问题,施工符合相关国家标准,由甲方、乙方及相关部门共同检测验收,对验收中发现的问题,乙方应负责整改并达到验收合格,甲方出具验收合格的证书。第六条 售后服务1、维护界面:乙方负责承担的维护范围:乙方负责施工安装的所有设施设备。
2、质量承诺:本项目免费保修期自项目竣工验收之日起三年,但人为或不可抗力原因除外。超过免费保修期后乙方提供有偿维护服务,价格双方另行协商。
3、如故障非乙方维护界面造成,甲方需支付乙方相应的成本费用。第七条 项目变更1、因甲方要求,在合同实施过程中发生的设备变更,在工程完工后按实际增减的设备数量和工程量,在本合同确认的设备材料单价不变的前提下进行调整。
2、因乙方要求所作的设备变更,应报请监理及甲方书面批准,同时系统对造价作出相应调整。第八条 价款及付款方式1、协议总价款:玖拾柒万壹仟叁佰壹拾肆元(xxxx元)。
(价格组成见附件-供货一览表)2、项目款支付方式:A、协议签订生效之日起3日内,甲方预付合同总金额的30%,即 xxx 元;B、设备进场后,3个工作日内支付合同总额的30%,即 xxxx 元;C、项目竣工后,支付合同总额的10%,即xxx元;D、审计结束后支付到最终决算金额的95%;E、决算后的剩余款项,决算完一年内付清。第九条 违约责任9.1 甲方的违约责任1.如甲方未按合同规定的付款时间准时支付合同款项时,每延迟1日向乙方支付合同总金额的万分之三的违约金,最高不超过合同金额的5%,达到5%时乙方有权解除合同。
9.2 乙方的违约责任9.2.1 工程完工后,乙方三次不能通过验收,乙方除退还甲方预付款项外,甲方有权解除合同并要求乙方承担合同金额5%的违约金。9.2.2 如乙方未按合同规定的工期按时完成全部施工,每延迟1日向甲方支付合同总金额的万分之三的违约金,最高不超过合同金额的5%,达到5%时,甲方有权解除合同。
若因乙方原因导致项目延误超过合同工期的2倍以上,乙方还须向甲方承担合同金额5%的违约金。第十条 合同生效及其它1、合同未尽事宜,双方协商解决。
协商不成的,提交常州仲裁委员会仲裁。2、本合同正本一式六份,甲乙丙三方各执二份,具有同等效力。
3、本协议自三方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收、款项结清后终止,但不影响售后服务约定。附件:供货一览表(以下无正文)此页无正文甲 方:单位名称(章):xxxx公司法定代表人:委托代理人:签字日期:乙 方:单位名称(。