1.求物流承包合同范文

看看这个吧. 货 物 运 输 合 同 甲方： 乙方： 甲方现有 委托乙方承运，双方经友好协商签订如下协议： 一、货物运输要求 订舱数： 吨 受载期： 装货港： 卸货港： 二、承运船舶 船名： 载重吨： 船长： 满载吃水： 三、运输条款 1、本合同条款为F.I.O.S.T条款。

2、甲方负责联系、落实船舶靠泊装卸事宜，办妥货物出港手续、货物运输保险、申请理货及吊机以及其他与货方有关的手续，提供必需的垫、隔舱物料，支付货物的港口费用。 3、乙方负责装卸港的船舶港口使用费，但船舶只限在装卸港各一个安全泊位连续作业，因移泊而发生的费用及时间，由甲方承担。

4、货物交接：实行港港交接，乙方不负责理货及货物溢短。 四、装卸期限 1、装卸时间的计算以航海日志为依据，从船舶抵装（卸）港引水锚地 小时开始起算，装卸期限为：装港 天，卸港 天，两港合并计算，因雨、雪等气象原因影响本船装卸作业的时间除外。

2、如装卸时间超过该期限，甲方按每天人民币 万元向乙方支付滞期费，不足一天按比例计算。一旦滞期，连续计算，无速遣费。

甲方应在船舶滞期的前一天向乙方预付一天的滞期费，以后应逐日预付，直至卸货完毕。 五、运费结算 1、运价按每吨人民币 元整（RMB ）含（ ）不含（ ）发票，如实际载货量少于订舱数，按订舱数计费，运费总额为 元整（RMB ）；如超过订舱数，则按实际载货量计费. 2、合同签订后 小时内，甲方以电汇方式预付定金 元，船抵卸货港码头卸货前当即一次付清（电汇）。

如遇节假日，甲方应提前备好现金或银行汇票。 六、违约责任 1、本合同生效后，未经双方协商同意，任何一方不得擅自终止合同，否则毁约方应向双方支付运费总额 的违约金。

2、如甲方未按约定支付定金、运费或滞期费，属甲方单方违约，乙方有权终止合同的履行，并向甲方索赔，或采取拒卸、留置、变卖货物以及其他合理的追偿措施，甲方负责由此而产生的一切费用及船期损失，并按应付金额向乙方支付每天 的滞纳金。 3、甲方应在受载期前备妥全部货物，并办妥装船手续，如船舶抵港后壹天内仍未备妥货物，属甲方单方违约，乙方有权终止本合同的履行，并向甲方索赔由此而造成的船舶一切损失。

4、乙方如需变更承运船舶，应提前通知甲方。 5、因不可抗力所致的船期延误、货损货差等，双方免责。

否则，因船方违约给甲方造成的损失按运费总额 赔偿给甲方。 七、争议的处理 本合同发生的一切争执，双方应友好协商解决，如协商不能解决，应提交起诉方法院依法解决。

八、合同生效及其他 本合同一式两份，双方各持一份（传真形式有效）。经甲乙双方代表签字、盖章后开始生效，有效期至双方义务履行完毕时止。

补充条款： 甲 方： 乙 方： 签 字： 签 字： 日 期： 日 期： 地 址： 地 址： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 帐 户： 帐 户： 帐 号： 帐 号：。

2.公路工程汽车运输合同书范本

可以参考客运包车合同：

广东省客运包车协议书

（范本）

甲方（包车方）：

乙方（承运方）：

为保障甲乙双方的合法权益，明确各自权利和义务，依据有关法律法规在平等自愿的基础上，双方就合同的有关条款达成如下协议。

一、包车事项

1、包车事由： 。

2、包车时间：自 年 月 日 时至 年 月 日。

3、包车起讫地自 省 市 县至 省 市 县。为 （单、双）程包车，约 公里，其中：

主要途经地点：

上客地点：

下客地点：

4、包车人数（含导游，但不含包车司乘人员）共 人。

二、承运车辆

1、座以上大型客车 辆，其中：

中级车 辆，车牌号：

高级车 辆，车牌号：

2、座以上中型客车 辆，其中：

中级车 辆，车牌号：

高级车 辆，车牌号：

3、其它：

上述承运车辆的车籍地应在包车起讫地任意一端，且均具有有效检验合格的车辆行驶证和道路运输证，并按规定购买了相关保险。

三、包车费用

1、包车费用按以下第 项办法计算，总计为人民币 元（大写： 万 仟 佰 拾 圆 角 分整）。

2、包车期间产生的路桥费、停车（保管）费、油费及司机的食宿费用、差旅费用由 方负责，或按以下办法处理：

四、结算方式：

1、甲方应在用车前付给乙方 元。

2、

五、双方的权利和义务

甲方权利及义务

1、甲方有权对乙方提供的车辆进行核实，如不符合合同约定可拒绝使用，并要求乙方改换与合同约定相符的车辆。

2、甲方不得以包车名义，从事道路运输经营活动，包括设点销售客票、招揽散客等；不得从事盈利性的客运代理活动。

3、甲方应保证乘客不携带易燃易爆危险品乘车。

4、甲方人员不得要求驾驶员违章驾驶。

5、甲方因故取消用车或变更合同事项的，应提前 小时通知乙方。

乙方权利及义务

1、乙方提供的车辆应取得相应的包车客运许可，符合营运的相关条件，并配备具有相应从业资格的驾驶员。

2、乙方应按照合同约定的起迄地和线路进行承运，不能招揽合同外的旅客乘车。

3、乙方应在起运前核实包车的真实性。发现与本合同不符的，乙方有权中止承运，并立即报告有关部门。

4、乙方应将甲方乘客安全运送至本协议指定终点，未经甲方同意，乙方不得更换车辆或转交他人运输。

5、乙方应当为甲方提供良好的乘车环境，确保车辆设备、设施齐全有效、保持车厢清洁、卫生，并采取必要的措施防止在运输过程中发生侵害甲方人身、财产安全的违法行为。

6、如包车期间因车辆原因影响正常运行的，乙方应尽快更换与合同约定相符的车辆完成承运任务，或双方协商解决。

六、违约责任

1、合同签订后，乙方无正当理由不按合同约定的时间、地点和车辆等承运的，须赔偿甲方由此引起的相关经济损失。

2、合同签定后，甲方不租用乙方车辆或变更合同事项又不提前告知的，或不按合同约定方式结算费用的，须赔偿乙方由此引起的相关经济损失。具体赔偿方式和金额双方应在补充条款中约定。

3、甲方利用包车从事班车客运或其它非法经营活动，造成乙方受到处罚的，须赔偿乙方由此引起的所有经济损失。

4、甲乙双方若不按合同约定执行，造成一方其他损失的，由责任方负责赔偿。因不可抗力因素不能履行合同的，不承担赔偿责任，但应及时通知对方，并提供事件原因的详情。

5、调解仲裁方式：

七、补充条款

八、本合同一式两份，具有同等效力。甲乙双方各持一份，并每车复印一份（须双方签字盖章确认）随车同行。

本合同自签订之日起生效。

甲方： 乙方：

代表签名（盖章）： 代表签名（盖章）：

签订日期： 年 月 日

3.求承包运输合同

货物运输合同样本

甲方（托运人）：

乙方（承运人）：

甲、乙双方经过协商，根据合同法有关规定，订立货物运输合同，条款如下：

一、合同期为一年，从 年 月 日起到 年 月 日为止。

二、上述合同期内，甲方委托乙方运输货物，运输方式为汽车公路运输，具体货物的名称、规格、型号、数量、价值、运费、到货地点、收货人、运输期限等事项，由甲、乙双方另签运单确定，所签运单作为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力。

三、甲方的义务：

1. 按照国家规定的标准对货物进行包装，没有统一规定包装标准的，应根据保证货物运输的原则进行包装，甲方货物包装不符合上述要求，乙方应向甲方提出，甲方不予更正的，乙方可拒绝起运。

2. 按照双方约定的标准和时间向乙方支付运费。

四、乙方的义务：

1. 按照运单的要求，在规定的期限内，将货物运到甲方指定的地点，交给甲方指定的收货人。

2. 承运的货物要负责安全，保证货物无短缺、无损坏，如出现此类问题，应承担赔偿义务。

五.运输费用及结算方式：

1. 运费按乙方实际承运货物的里程及重量计算，具体标准按照运单约定执行。

2. 乙方在将货物交给收货人时，应向其索要收货凭证，作为完成运输义务的证明，持收货凭证与甲方结算。

3. 甲方对乙方所提交的收货凭证进行审核，在确认该凭证真实有效且货物按期运达无缺失损坏问题后10日内付清当次运费。

六、甲方交付乙方承运的货物均系供应客户的重大生产资料，乙方对此应予以高度重视，确保货物按期运达。非因自然灾害等不可抗力造成货物逾期运达的，如客户追究甲方责任，乙方应全额赔偿甲方的经济损失。因发生自然灾害等不可抗力造成货物无法按期运达目的地时，乙方应将情况及时通知甲方并取得相关证明，以便甲方与客户协调。

七、运输过程中如发生货物灭失、短少、损坏、变质、污染等问题，乙方应按照以下标准赔偿甲方的经济损失。

1. 货物灭失或无法正常使用的，按运单记载货物价格全额赔偿，如运单未记载价格的，按甲方同类产品出厂价格赔偿。

2. 货物修理后可以正常使用且客户无异议的，赔偿修理费（包括换件费用、人工费及修理人员的往返差旅费等）。

八、出现合同第七条情况导致货物逾期运达的，乙方除按该条规定承担责任外，还应当同时执行本合同第六条的规定。

九、本合同未尽事宜，由双方协商解决，协商不成，按照合同法规定办理，发生争议提交北京仲裁委员会按其仲裁规则进行仲裁。

十、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

甲方： 乙方：

附：运单编号：

签发时间： 年 月 日 装运时间： 年 月 日

签发地点： 省 市 区 路 号 装运地点： 省 市 区 路 号

发货人： 承运人：

托运人签章 承运人签章

年 月 日 年 月 日

要求运达的时间： 年 月 日 时前

要求运达的地点：

收货人：

货物名称：

规格

型号：

重量：

体积（长*宽*高）：

包装形式：

件数：

出厂价格：

承运车辆车牌号：

运费：

4.求土石方运输合同范本

更多工程类合同去网站承包合同范本栏目中找，有很多工程总承包合同 工 程 建 设 监 理 合 同 建设工程设计合同 工程承包合同（比较完善） 国际工程承包合同 水利水电土建工程施工合同条件 建筑装饰工程施工合同（1） 建设工程施工合同（普通） 建设工程施工合同（国际） 建设工程施工合同（港口1） 建设工程施工合同（对外） 建设工程施工合同（电力2） 建筑装饰工程施工合同（甲种本）（示范文本） 建设工程承包合同 建材买卖合同 塔吊安装、升降、拆卸施工项目分包合同 钻井工程承包合同 建设工程材料（设备）购销合同 砂石料购销合同 红砖购销合同（墙地砖类） 陶瓷（瓷砖）购销合同 水泥运输合同范本 外墙防水施工合同 防水工程施工合同 个性化装饰修改协议书 亮化工程合同 道路施工合同 建筑工程合同策划 测绘合同 规划设计合同 房地产面积测绘合同 闭路监控系统供货及安装工程 室内环境污染治理协议书 复合风管系统安装工程合同 钢筋单项工程承包施工合同 建材订货合同 灯具购销合同 建材买卖合同（布艺类） 混凝土外加剂买卖合同 加工订货合同 承揽合同 工程建设招标投标合同（土地工程施工监理服务协议书条件） 建设工程征用土地合同 建设工程借款合同 水利工程建设监理合同 公路工程施工监理合同专用条件 建设工程委托监理合同 工程建设监理委托合同 建筑装饰工程项目施工管理合同 房屋拆迁安置合同 房屋拆迁安置补偿合同 监理邀请书 房屋建筑工程质量保修书 施工责任书（范例） 房屋装潢合同 二次装修管理服务协议 住宅装修管理协议 工程建设招标投标合同（资格预审邀请书） 建筑安装工程招标书 物业管理装修协议书 内部承包工程协议 国际土木工程招投标合同 建筑企业流动资金借款合同 建设工程招标代理委托合同书 土木建筑工程投标书 工程建设招标投标合同（投标银行保证书） 工程建设招标投标合同（合同协议书） 工程建设招标投标合同（投标邀请书） 投标说明书 工程建设招标投标合同（投标书） 电力工程设备招标程序及招标文件范本 施工劳务承包合同 外架工程劳务作业承包合同 国际劳务合同（工程施工） 总承包商付款（分包）委托保证合同 墙装饰承包合同范本 总承包商付款（分包）保函 墙装饰承包合同范本 劳务作业计件承包合同 建设工程可行性研究合同 土方运输协议 土石方工程分包合同 工 程 安 全 协 议 书 民用建设工程设计合同 建设工程咨询合同 资格证挂靠协议 工程咨询服务协议书 水电安装工程施工合同 钢材购销合同 塑钢窗制作安装合同 铝合金/塑钢门窗制作安装分包合同 建筑安装工程分包合同 房屋装修合同半包 清包合同 吊车租赁合同 家庭装修合同样本 叉车租赁合同 塔式起重机租赁协议 绿化补值施工合同 债权债务抵消协议 建筑安装工程拆迁房屋合同 上海市家庭居室装饰装修施工合同 货物运输合同 家庭居室装饰装修工程施工合同 建设工程设计合同 建设工程勘察合同 建设工程勘察设计合同 土木建筑工程投标书 土木建筑工程履约保证书 建筑安装工程承包合同（煤矿） 建筑安装工程合同 建筑工程承包合同 建筑装饰工程施工合同（2） 建设工程设计合同 建筑装饰工程施工合同 （示范文本） 建筑施工物资租赁合同（示范文本） 建设工程征用土地合同 私营企业雇工劳动合同书 水泥购销合同。

5.急求土方工程运输合同范本

运输合同范本 货物运输合同 订立合同双方： 托运方：______； 承运方：______。

托运方详细地址：______ 收货方详细地址：______ 根据国家有关运输规定，经过双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 第一条 货物名称、规格、数量、价款 ┌——————┬————┬———┬———┬———┬———┬——————┐ │ 货物编号 │ 品名 │ 规格 │ 单位 │ 单价 │ 数量 │ 金额（元） │ ├——————┼————┼———┼———┼———┼———┼——————┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├——————┼————┼———┼———┼———┼———┼——————┤ │ │ │ │ │ │ │ │ ├——————┼————┼———┼———┼———┼———┼——————┤ │ │ │ │ │ │ │ │ └——————┴————┴———┴———┴———┴———┴——————┘ 第二条 包装要求 托运方必须按照国家主管机关规定的标准包装；没有统一规定包装标准的，应根据保证货物运输安全的原则进行包装，否则承运方有权拒绝承运。

第三条 货物起运地点______ 货物到达地点______ 第四条 货物承运日期______ 货物运到期限______ 第五条 运输质量及安全要求_____________________ 第六条 货物装卸责任和方法____ 第七条 收货人领取货物及验收办法__________________ 第八条 运输费用、结算方式_____________________ 第九条 各方的权利义务 一、托运方的权利义务 1.托运方的权利：要求承运方按照合同规定的时间、地点，把货物运输到目的地。货物托运后，托运方需要变更到货地点或收货人，或者取消托运时，有权向承运方提出变更合同的内容或解除合同的要求。

但必须在货物未运到目的地之前通知承运方，并应按有关规定付给承运方所需费用。 2.托运方的义务：按约定向承运方交付运杂费。

否则，承运方有权停止运输，并要求对方支付违约金。托运方对托运的货物，应按照规定的标准进行包装，遵守有关危险品运输的规定，按照合同中规定的时间和数量交付托运货物。

二、承运方的权利义务 1.承运方的权利：向托运方、收货方收取运杂费用。如果收货方不交或不按时交纳规定的各种运杂费用，承运方对其货物有扣压权。

查不到收货人或收货人拒绝提取货物，承运方应及时与托运方联系，在规定期限内负责保管并有权收取保管费用，对于超过规定期限仍无法交付的货物，承运方有权按有关规定予以处理。 2.承运方的义务：在合同规定的期限内，将货物运到指定的地点，按时向收货人发出货物到达的通知。

对托运的货物要负责安全，保证货物无短缺、无损坏、无人为的变质，如有上述问题，应承担赔偿义务。在货物到达以后，按规定的期限，负责保管。

三、收货人的权利义务 1.收货人的权利：在货物运到指定地点后有以凭证领取货物的权利。必要时，收货人有权向到站、或中途货物所在站提出变更到站或变更收货人的要求，签订变更协议。

2.收货人的义务：在接到提货通知后，按时提取货物，缴清应付费用。超过规定提货时，应向承运人交付保管费。

第十条 违约责任 一、托运方责任 1.未按合同规定的时间和要求提供托运的货物，托运方应按其价值的____%偿付给承运方违约金。 2.由于在普通货物中夹带、匿报危险货物，错报笨重货物重量等而招致吊具断裂、货物摔损、吊机倾翻、爆炸、腐蚀等事故，托运方应承担赔偿责任。

3.由于货物包装缺陷产生破损，致使其它货物或运输工具、机械设备被污染腐蚀、损坏，造成人身伤亡的，托运方应承担赔偿责任。 4.在托运方专用线或在港、站公用线、专用铁道自装的货物，在到站卸货时，发现货物损坏、缺少，在车辆施封完好或无异状的情况下，托运方应赔偿收货人的损失。

5.罐车发运货物，因未随车附带规格质量证明或化验报告，造成收货方无法卸货时，托运方应偿付承运方卸车等存费及违约金。 二、承运方责任 1.不按合同规定的时间和要求配车（船）发运的，承运方应偿付托运方违约金____元。

2.承运方如将货物错运到货地点或接货人，应无偿运至合同规定的到货地点或接货人。如果货物逾期达到，承运方应偿付逾期交货的违约金。

3.运输过程中货物灭失、短少、变质、污染、损坏，承运方应按货物的实际损失（包括包装费、运杂费）赔偿托运方。 4.联运的货物发生灭失、短少、变质、污染、损坏，应由承运方承担赔偿责任的，由终点阶段的承运方向负有责任的其它承运方追偿。

5.在符合法律和合同规定条件下的运输，由于下列原因造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的，承运方不承担违约责任： ①不可抗力； ②货物本身的自然属性； ③货物的合理损耗； ④托运方或收货方本身的过错。 本合同正本一式二份，合同双方各执一份；合同副本一式__份，送……等单位各留一份。

托运方：___ 承运方：___ 代表人：___ 代表人：___ 地址：____ 地址：____ 电话：____ 电话：____ 开户银行：__ 开户银行：__ 帐号：____ 帐号：____ __年__月__日订。

6.请帮我写一个道路施工协议书范本

施工协议书

甲方；

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿 、公平和诚实信用的原则，结合市场实际情况，现甲方将郑州中原万达广场部分土方工程委托乙方施工（具体施工区域见本协议“承包范围”条款内容），经双方协商达成本协议如下条款，双方共同遵守执行。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包范围：

4、承包方式：包工包料、包机械 、包工期、包质量、包安全文明施工。

5、付款方式：

开工前付 %，然后按进度付款，最后余款10%验收合格后半月

6、施工工期：按甲方现场要求（以项目部书面下达的进度计划为准），乙方必须按工期要求按时完成，否则因工期拖延造成的一切后果由乙方完全承担。

7、工程质量：符合设计要求，满足使用功能。

8、甲方工作：

(1)、为乙方提供施工现场土方测量放线，提供书面开挖技术要求作业指导书，明确场内预留土方堆放点和数量。

(2)、要求乙方做好现场安全文明施工，交工验收前必须做到工完场清，否则甲方不予办理工程结算，并拒付工程款。

9、乙方工作：

(1)、必须按甲方设计要求组织施工，超挖、超填部分甲方在计量时不予承认。

(2)、乙方人员必须持证上岗，如因乙方原因发生安全责任事故，乙方承担全部责任及因此产生的一切费用。

(3)、未能按甲方要求达到工完场清者，在接到甲方通知后24小时内必须作出响应，否则甲方将组织人员、机械设备进场清理，所发生的费用不需乙方认可，甲方直接从乙方工程款中扣除。

(4)、弃土地点、甲方预留回填用土存放地点及外部关系协调均由乙方自行承担费用（其费用已包含在土方挖运综合单价中）

(5)、乙方施工人员的食宿费用由乙方自理。

(6)、地方政府及主管部门应收取的各项税费，乙方必须按规定足额交纳。

(7)乙方现场机械必须满足工程需要，保证按甲方要求工期按时完成，且必须满足现场机械的需要。出场车辆必须在场内清洁干净，保证不污染场外道路，并安排专人进行道路清扫，严禁污染市政道路并承担由此造成的处罚。

10、综合单价的确定： 14.50 元/m3（大写：壹拾肆元伍角整/ m3）为税后单价，乙方不承担税款。

11、综合单价中已包含了所有工序内应计算的所有费用（包含土方、渣土、建筑垃圾、桩间土的开挖、运输，现场及地下障碍物清理及破除，外部关系协调，弃土地点，甲方预留回填土存放地点（或回填土方回运时只计装运费，不计土钱），机械进出场费用，土方运输经道路的清扫和因此可能面临环卫部门的处罚，现场雨污水、电缆电线等市政设施的保护及发生问题的处理（如甲方没有明示的除外），土方挖运过程中为保证正常运输所进行的坡道及道路处理等费用），在施工过程中不管何种理由和原因，综合单价不做调整。

交工验收时甲方按基坑开挖技术要求进行现场计量，未经甲方同意擅自超挖部分甲方不予计量。

12、工程款支付及结算：本工程无预付款，按工程进度支付。土方挖运完毕经甲方验收合格后进行现场计量，结合图纸设计及现场实际工程量由甲方签字审计后付至本工程总造价的75%，余款于结算后半年内付清。

13、违约责任：乙方必须按甲方要求工期完工，如乙方未按甲方要求组织机械按时完成，甲方可随时组织机械及人员进场施工，乙方不得阻扰，否则由此造成的损失由乙方承担，每延误一天乙方承担20000元的违约责任，由甲方从乙方结算中直接扣除。

14、本协议未尽事宜，双方协商解决。

15、本协议书自双方签字盖章后生效，工程完工付清工程款后失效，本协议书一式四份，甲方执三份，乙方执一份。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

年 月 日

7.道路施工合同范本完整内容

*******项目道路施工合同发包人：*****置业有限公司承包人： 经过邀请招标，发包人确定 所有空填全 为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。一、工程项目1.1 工程名称：*****道路工程1.2 工程地点：位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块1.3 承包范围：总平面图中 标段所示道路路基工程（包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟）1.4 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

1.5 合同价款：合同总价（暂定） 元 单价 （综合单价包干） 大 写 元1.8 质量标准：合格。1.9 工 期： 工程总日历工期 天。

具体开工日期以招标单位书面通知为准。二.技术标准及图纸2.1 图纸2.1发包人提供： 2.2 技术标准：2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范；2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。

所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。三.双方权利和义务3.1 发包人的权利和义务3.1.1 发包人委派的业主代表：姓名： 职务： 3.1.2 监理单位及委派的工程师：监理单位： 姓名： 职务： 职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

3.1.3发包人主要工作：3.1.3.1 负责场地三通一平；3.1.3.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验；3.1.3.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料；3.1.3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要；3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；3.1.3.6按合同约定支付工程款。3.2 承包人的权利和义务3.2.1 项目经理姓名： 职务： 项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

3.2.2承包人主要工作：3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知 2 天内，承包人进场完成施工准备。3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。

3.2.2.3 负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准；3.2.2.4 负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用；3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作。

做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查；3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料；3.2.2.7发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。3.2.2.8负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。

四、工程价款A、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

B.设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制，如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮 计取.设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。D.工程报价单详附件，工程量按实结算E.结算审计承包人付费执行采用沪建建（2003）641号，沪价费（2003）054号文《工程造价审核收费标准》，由发包人代扣代付五、工程价款的支付5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的 75%;5.2 工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人承担；六.安全文明施工6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。七.竣工验收7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。

发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣。