1.玻璃幕墙施工合同

范本仅供参考 施 工 合 同 书建设单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）： 甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就《城市碧园公寓B、C栋玻璃幕墙工程》达成以下条款，以便共同遵守。

第一条：工程范围、造价数量、单价、总价 1.1 工程范围： “城市碧园公寓B、C栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：MC42、MC39、MC41、MQC63、MQC63a、MQC64、MQC53、MQC54、MQC72、MQC65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。

1.2 工程单价： （详见后附报价书之报价明细表）1.3 工程数量及总价合计： （详见后附报价书之工程报价总表）1.4 此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。 1.5 本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。

第二条：工程用料 2.1 玻璃：幕墙的玻璃采用东莞银通玻璃有限公司产的6mm厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6mm透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认。 2.2 铝合金型材： 均选用佛山金固铝业有限公司产的6063-T5铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足AA15级要求，按乙方提供的样品确认。

2.3 硅酮结构胶及密封胶： 选用郑州中原胶厂产的MF811硅酮结构胶及MF889硅酮耐候密封胶，按乙方提供的样品确认。 2.4 幕墙开启配件：国产优质七字执手。

2.5 钢件：国产优质Q235b钢型材。 第三条：付款方式 3.1 铝合金型材、钢件进场后七日内，甲方付给乙方合同总价的30%作为第一次工程进度款； 3.2 铝合金型材、钢件安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%; 3.3 玻璃安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%; 3.4幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80%; 3.4 验收合格后三十日内，甲方付到结算总价的97%给乙方，剩余3%从验收之日起一年保修期满后，10日内一次性付清。

3.5 甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。 第四条：甲乙双方责任 4.1 甲方责任： 4.1.1 提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料； 4.1.2 办理施工许可证； 4.1.3在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍； 4.1.4组织有关单位与乙方的协调会； 4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署； 4.1.6组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作；工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格；质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可继续施工。

4.1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作； 4.1.8 在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收； 注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。 4.2 乙方责任： 4.2.1 对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可使用，保证设计符合国家有关规范要求，对设计质量负责，承担因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。

4.2.2 严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的一切后果； 4.2.3 编制施工组织设计和工期进（转载自第一范文网 ，请保留此标记。）度计划，并经甲方审核通过；4.2.4 负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承担追加合同价款； 4.2.5 严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工； 4.2.6 作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为竣工资料交给甲方。

4.2.7 提供完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方承担。 第五条：工期 5.1 开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。

5.2 施工总工期：B栋40天，C栋50天，合同签订之日开始计算，满足现场施工脚手架落架的要求。 5.3 工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延； 5.3.1 由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化； 5.3.2 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时； 5.3.3 由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等； 5.3.4 甲方不按合同规定支付工程款； 5.3.5 其它非乙方原因的停工； 5.4 以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方。

2.玻璃幕墙安装协议书是怎样的谁能提供下

可以的，玻璃幕墙制作安装施工协议书建设单位： （甲方）施工单位： （乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《国华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在合同中的权利、义务和经济责任，本着平等互利，友好协商的原则，经甲、乙双方充分磋商，就甲方开方的玻璃幕墙的制作安装达成以下协议：一、综合说明：1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：玻璃幕墙安装4、承包方式：包工包料二、有关技术要求必须符合国家相关规范的要求。

三、制作安装质量要求制作与安装质量应符合国家现行标准和规范要求。若因乙方原因造成产品质量达不到规定的质量标准，乙方应无条件更换，并承担由此给甲方及第三方造成的一切经济损失。

四、外形设计以甲方提供的图纸为参考，原则上不改变效果进行二次优化设计。五、承包价格1、合同价为：每平方 元，约 平方，总价 元。

2、本单价均为完全单价：包括幕墙的制作、安装、运输、保管、税金等，不因原材料价格上涨及整个工程施工周期延长等所有市场、非市场因素而增加。结算时单价按上述价格执行，不再调整，工程量以单项完工后的实际工程量结算。

3、本单价不含检测费及架子费用。六、工程量计算及结算方式结算价=综合单价X实际施工面积+设计变更+现场签证七、施工工期八、付款节点及方式1、该工程分为三个付款基数。

1、铝型材安装完毕之后，付总工程款的30%;2、玻璃安装完毕之后，付总工程款的40%;3、检收合格付总工程款的25%，其余5%为质量保证金。九、双方的权利和义务（一）、甲方的权利和义务：1、按本会同要求支付工程款和办理工程结算、组织竣工验收；2、甲方向乙方承诺按照合同约定的付款方式支付合同价款；3、负责提供现场施工用水、用电，提供乙方需要的材料、工具存放地，为乙方施工创造必要的条件；4、甲方向乙方提供配合乙方安装施工需要的图纸。

5、甲方如果在施工中提出涉及施工内容的变更，应提前10天通知，否则由此造成的工程延误乙方概不负责。（二）、乙方的权利和义务：1、乙方在接到甲方进场施工的通知后，合理组织和调配人力、施工机械进行施工，确保工程质量和工期；2、按甲方和监理审核认可的二次设计图、规程和规范进行施工，对乙方不按甲方和监理审核认可的二次设计图、规程和规范进行施工，甲方和监理有权责令乙方返工或停工，由此造成的损失由乙方承担，工期不顺延；3、乙方必须按本合同约定和材料进行制作安装；4、由乙方原因造成的产品质量问题，由乙方负责更换，造成的一切损失由乙方承担；交工一年内免费维修（人为因素除外）。

十、工程竣工验收1、验收依据：国家相关的质检标准和施工规程及规范。2、安装完成，乙方进行自检，自检后在3日内向监理提报工程竣工验收申请；监理接到乙方竣工验收申请后在3日内对工程进行验收，同意竣工时监理报请甲方进行工程验收，甲方接监理通知后3日内组织验收，并于验收合格后7日内向乙方办理竣工验收手续。

十一、质量保修1、从工程竣工验收之日起算，保修期为一年。在保修期内发生质量问题，乙方在接到甲方（或甲方物业公司）要求实施保修的电话后24小时内必须到达维修地点进行维修，特殊情况乙方应及时进行维修，相关的费用由乙方承担。

2、在保修期内，用户使用不当造成的损坏，由乙方负责修理，损坏的责任方承担材料费、工时费。十二、违约责任1、乙方应按合同约定确保材料质量，乙方进行材料与所提供的样品材料质量不符，或质量不符合要求的，除退场外，乙方应承担由此给甲方造成的相应损失。

在施工过程中，乙方所供产品出现质量问题，应在甲方通知后3日内按甲方要求予以调换、更换或其它处理，每迟延一日，应支付100元违约金，迟延7日以上，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方的损失（包括但不限于支出的误工、工程延期、赔偿等）。2、若乙方末按合同约定期限、地点进行安装，每迟延一日，乙方需按200元向甲方支付违约金，并承担误工、赶工费用；若超过10日不能进行安装，甲方有权终止合同，并可要求乙方一次性支付总合同价的10%的违约金，乙方还应赔偿甲方及丙方的损失（包括但不限于甲方支出的误工、工程延期、赔偿等损失）。

3、若甲方付款无故延期超过1个月以上时，按所欠工程款0.5%支付违约金。4、在质保期内，产品出现质量问题，经甲方通知，乙方应在2日内予以维修。

逾期维修一日，应按日向甲方支付100元违约金，逾期5日以上的，甲方可自行维修，所需费用由乙方承担，并视为乙方认可该费用数额。乙方还应赔偿甲方的损失（包括但不限于甲方支出的误工、赔偿等损失）。

5、上述应由乙方承担的费用或违约金，可由甲方直接从质量保证金中扣除；质量保证金不足合同约定数额或不足以支付的，乙方应另行支付，并按合同约定补足质量保证金数额。十三、责任免除如因项目原有建筑物拆迁、工程设计变更等原因导致工程施工暂停、延期，或因法定原因、合同约定的其它原因造成迟延付款或合同解除，甲方不承担责任，但应及时告知乙方。

十四、争议解决甲方双。

3.玻璃幕墙安装协议书是怎样的谁能提供下

可以的，玻璃幕墙制作安装施工协议书建设单位： （甲方）施工单位： （乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《国华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在合同中的权利、义务和经济责任，本着平等互利，友好协商的原则，经甲、乙双方充分磋商，就甲方开方的玻璃幕墙的制作安装达成以下协议：一、综合说明：1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：玻璃幕墙安装4、承包方式：包工包料二、有关技术要求必须符合国家相关规范的要求。

三、制作安装质量要求制作与安装质量应符合国家现行标准和规范要求。若因乙方原因造成产品质量达不到规定的质量标准，乙方应无条件更换，并承担由此给甲方及第三方造成的一切经济损失。

四、外形设计以甲方提供的图纸为参考，原则上不改变效果进行二次优化设计。五、承包价格1、合同价为：每平方 元，约 平方，总价 元。

2、本单价均为完全单价：包括幕墙的制作、安装、运输、保管、税金等，不因原材料价格上涨及整个工程施工周期延长等所有市场、非市场因素而增加。结算时单价按上述价格执行，不再调整，工程量以单项完工后的实际工程量结算。

3、本单价不含检测费及架子费用。六、工程量计算及结算方式结算价=综合单价X实际施工面积+设计变更+现场签证七、施工工期八、付款节点及方式1、该工程分为三个付款基数。

1、铝型材安装完毕之后，付总工程款的30%;2、玻璃安装完毕之后，付总工程款的40%;3、检收合格付总工程款的25%，其余5%为质量保证金。九、双方的权利和义务（一）、甲方的权利和义务：1、按本会同要求支付工程款和办理工程结算、组织竣工验收；2、甲方向乙方承诺按照合同约定的付款方式支付合同价款；3、负责提供现场施工用水、用电，提供乙方需要的材料、工具存放地，为乙方施工创造必要的条件；4、甲方向乙方提供配合乙方安装施工需要的图纸。

5、甲方如果在施工中提出涉及施工内容的变更，应提前10天通知，否则由此造成的工程延误乙方概不负责。（二）、乙方的权利和义务：1、乙方在接到甲方进场施工的通知后，合理组织和调配人力、施工机械进行施工，确保工程质量和工期；2、按甲方和监理审核认可的二次设计图、规程和规范进行施工，对乙方不按甲方和监理审核认可的二次设计图、规程和规范进行施工，甲方和监理有权责令乙方返工或停工，由此造成的损失由乙方承担，工期不顺延；3、乙方必须按本合同约定和材料进行制作安装；4、由乙方原因造成的产品质量问题，由乙方负责更换，造成的一切损失由乙方承担；交工一年内免费维修（人为因素除外）。

十、工程竣工验收1、验收依据：国家相关的质检标准和施工规程及规范。2、安装完成，乙方进行自检，自检后在3日内向监理提报工程竣工验收申请；监理接到乙方竣工验收申请后在3日内对工程进行验收，同意竣工时监理报请甲方进行工程验收，甲方接监理通知后3日内组织验收，并于验收合格后7日内向乙方办理竣工验收手续。

十一、质量保修1、从工程竣工验收之日起算，保修期为一年。在保修期内发生质量问题，乙方在接到甲方（或甲方物业公司）要求实施保修的电话后24小时内必须到达维修地点进行维修，特殊情况乙方应及时进行维修，相关的费用由乙方承担。

2、在保修期内，用户使用不当造成的损坏，由乙方负责修理，损坏的责任方承担材料费、工时费。十二、违约责任1、乙方应按合同约定确保材料质量，乙方进行材料与所提供的样品材料质量不符，或质量不符合要求的，除退场外，乙方应承担由此给甲方造成的相应损失。

在施工过程中，乙方所供产品出现质量问题，应在甲方通知后3日内按甲方要求予以调换、更换或其它处理，每迟延一日，应支付100元违约金，迟延7日以上，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方的损失（包括但不限于支出的误工、工程延期、赔偿等）。2、若乙方末按合同约定期限、地点进行安装，每迟延一日，乙方需按200元向甲方支付违约金，并承担误工、赶工费用；若超过10日不能进行安装，甲方有权终止合同，并可要求乙方一次性支付总合同价的10%的违约金，乙方还应赔偿甲方及丙方的损失（包括但不限于甲方支出的误工、工程延期、赔偿等损失）。

3、若甲方付款无故延期超过1个月以上时，按所欠工程款0.5%支付违约金。4、在质保期内，产品出现质量问题，经甲方通知，乙方应在2日内予以维修。

逾期维修一日，应按日向甲方支付100元违约金，逾期5日以上的，甲方可自行维修，所需费用由乙方承担，并视为乙方认可该费用数额。乙方还应赔偿甲方的损失（包括但不限于甲方支出的误工、赔偿等损失）。

5、上述应由乙方承担的费用或违约金，可由甲方直接从质量保证金中扣除；质量保证金不足合同约定数额或不足以支付的，乙方应另行支付，并按合同约定补足质量保证金数额。十三、责任免除如因项目原有建筑物拆迁、工程设计变更等原因导致工程施工暂停、延期，或因法定原因、合同约定的其它原因造成迟延付款或合同解除，甲方不承担责任，但应及时告知乙方。

十四、争议解决甲方双方在履行。

4.玻璃幕墙施工合同

范本仅供参考 施 工 合 同 书建设单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）： 甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就《城市碧园公寓B、C栋玻璃幕墙工程》达成以下条款，以便共同遵守。

第一条：工程范围、造价数量、单价、总价 1.1 工程范围： “城市碧园公寓B、C栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：MC42、MC39、MC41、MQC63、MQC63a、MQC64、MQC53、MQC54、MQC72、MQC65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。

1.2 工程单价： （详见后附报价书之报价明细表）1.3 工程数量及总价合计： （详见后附报价书之工程报价总表）1.4 此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。 1.5 本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。

第二条：工程用料 2.1 玻璃：幕墙的玻璃采用东莞银通玻璃有限公司产的6mm厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6mm透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认。 2.2 铝合金型材： 均选用佛山金固铝业有限公司产的6063-T5铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足AA15级要求，按乙方提供的样品确认。

2.3 硅酮结构胶及密封胶： 选用郑州中原胶厂产的MF811硅酮结构胶及MF889硅酮耐候密封胶，按乙方提供的样品确认。 2.4 幕墙开启配件：国产优质七字执手。

2.5 钢件：国产优质Q235b钢型材。 第三条：付款方式 3.1 铝合金型材、钢件进场后七日内，甲方付给乙方合同总价的30%作为第一次工程进度款； 3.2 铝合金型材、钢件安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%; 3.3 玻璃安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%; 3.4幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80%; 3.4 验收合格后三十日内，甲方付到结算总价的97%给乙方，剩余3%从验收之日起一年保修期满后，10日内一次性付清。

3.5 甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。 第四条：甲乙双方责任 4.1 甲方责任： 4.1.1 提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料； 4.1.2 办理施工许可证； 4.1.3在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍； 4.1.4组织有关单位与乙方的协调会； 4.1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署； 4.1.6组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作；工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格；质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可继续施工。

4.1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作； 4.1.8 在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收； 注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。 4.2 乙方责任： 4.2.1 对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可使用，保证设计符合国家有关规范要求，对设计质量负责，承担因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。

4.2.2 严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的一切后果； 4.2.3 编制施工组织设计和工期进（转载自第一范文网 ，请保留此标记。）度计划，并经甲方审核通过；4.2.4 负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承担追加合同价款； 4.2.5 严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工； 4.2.6 作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为竣工资料交给甲方。

4.2.7 提供完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方承担。 第五条：工期 5.1 开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。

5.2 施工总工期：B栋40天，C栋50天，合同签订之日开始计算，满足现场施工脚手架落架的要求。 5.3 工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延； 5.3.1 由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化； 5.3.2 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时； 5.3.3 由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等； 5.3.4 甲方不按合同规定支付工程款； 5.3.5 其它非乙方原因的停工； 5.4 以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面。

5.求：幕墙及门窗工程施工合同

我有一份，供你参考！XXXXX门窗及幕墙工程合同发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》并结合《建设工程施工合同》的有关规定和本工程的具体情况，经双方友好协商，拟定本合同，以资共同遵守。

一、工程概况：1、项目名称： 2、工程地点： 3、承包范围：XXX和XXX主材和辅材的采购、制作与安装。4、承包方式：包工包料5、工期：6、合同总价款（人民币大写）： 万元。

二、甲方工作：1、开工前参加施工图纸或作法说明的现场交底，审定乙方的施工方案和进度计划。2、指派 为甲方代表，负责合同的履行。

对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更手续和其他事宜。三、乙方工作：1、参加施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、严正声明保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收。

4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

四、关于工期的约定：1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。

3、因变更或非乙方原因造成的停电及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延（工期顺延需有甲方人员签证）。五、关于工程价款及结算的约定：1、本工程合同价款采用固定价格（若无变更工程量，则按固定总价执行付款；有变更的，变更部分按实际发生的工程量结合乙方报价单进行增减结算。）

2、结算方式：（1）、在合同签订后，乙方人员、设备进场施工壹个月内甲方支付合同总价款的 %；（2）、乙方所有合同内的安装工程结束后支付合同总价款的 %；（3）、本工程整体竣工验收合格后提交合格证等验收资料后支付合同总价款的 %；（4）、余款5%的质保金在该工程竣工验收合格保修期满后付清；六、有关安全生产和防火的约定：1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96；《建筑幕墙》JG3035-1996和其他相关的法规、规范。

3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。七、奖励和违约责任：1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应按停工的实际工日进行延期。

甲方不按合同的约定拨付款，每拖延一天，按应付款额的1%支付滞纳金。2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。

甲方要求提前竣工，乙方每提前一天，甲方应支付乙方 元，作为奖励。3、未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

4、未经办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。5、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

八、争议或纠纷处理：1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，当事人有权向合同履行当地人民法院提出诉讼。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）；法定代表人： 法定代表人：开户银行及账号： 开户银行及账号：电话： 电话： 年 月 日 年 月 日。

6.求：幕墙及门窗工程施工合同

我有一份，供你参考！

XXXXX门窗及幕墙工程合同

发包方： （以下简称甲方）

承包方： （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》并结合《建设工程施工合同》的有关规定和本工程的具体情况，经双方友好协商，拟定本合同，以资共同遵守。

一、工程概况：

1、项目名称：

2、工程地点：

3、承包范围：XXX和XXX主材和辅材的采购、制作与安装。

4、承包方式：包工包料

5、工期：

6、合同总价款（人民币大写）： 万元。

二、甲方工作：

1、开工前参加施工图纸或作法说明的现场交底，审定乙方的施工方案和进度计划。

2、指派 为甲方代表，负责合同的履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更手续和其他事宜。

三、乙方工作：

1、参加施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、严正声明保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收。

4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

四、关于工期的约定：

1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。

3、因变更或非乙方原因造成的停电及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延（工期顺延需有甲方人员签证）。

五、关于工程价款及结算的约定：

1、本工程合同价款采用固定价格（若无变更工程量，则按固定总价执行付款；有变更的，变更部分按实际发生的工程量结合乙方报价单进行增减结算。）

2、结算方式：

(1)、在合同签订后，乙方人员、设备进场施工壹个月内甲方支付合同总价款的 %；

(2)、乙方所有合同内的安装工程结束后支付合同总价款的 %；

(3)、本工程整体竣工验收合格后提交合格证等验收资料后支付合同总价款的 %；

(4)、余款5%的质保金在该工程竣工验收合格保修期满后付清；

六、有关安全生产和防火的约定：

1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96；《建筑幕墙》JG3035-1996和其他相关的法规、规范。

3、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

七、奖励和违约责任：

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应按停工的实际工日进行延期。甲方不按合同的约定拨付款，每拖延一天，按应付款额的1%支付滞纳金。

2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工，乙方每提前一天，甲方应支付乙方 元，作为奖励。

3、未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

4、未经办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

5、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

八、争议或纠纷处理：

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，当事人有权向合同履行当地人民法院提出诉讼。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）；

法定代表人： 法定代表人：

开户银行及账号： 开户银行及账号：

电话： 电话：

年 月 日 年 月 日

7.谁有幕墙及门窗工程施工合同,要详细的,谢谢

XXXX门窗及幕墙工程合同发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》并结合《建设工程施工合同》的有关规定和本工程的具体情况，经双方友好协商，拟定本合同，以资共同遵守。

一、工程概况：1、项目名称： 2、工程地点： 3、承包范围：4、承包方式：5、工期：6、合同总价款（人民币大写）： 万元。二、甲方工作：1、开工前参加施工图纸或作法说明的现场交底，审定乙方的施工方案和进度计划。

2、指派 为甲方代表，负责合同的履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更手续和其他事宜。

三、乙方工作：1、参加施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。2、指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。

按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、严正声明保护规定。

严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收。4、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。四、关于工期的约定：1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。3、因变更或非乙方原因造成的停电及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延（工期顺延需有甲方人员签证）。

五、关于工程质量及验收的约定：1、本工程以施工图纸（说明）、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73—91）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300—88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。2、本工程执行合同约定的材质及规定，质量应达到国家质量评定合格标准。

乙方在安装时严格执行门窗、幕墙的施工安装规定及规范。3、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，并报隐蔽工程和中间工程的验收记录。

若甲方没参加隐蔽工程和中间工程的验收，乙方可自行验收，但必需报给甲方隐蔽工程的验收记录，若甲方复验不合格，其复验及返工费用由乙承担，但工期给予顺延。4、由于乙方提供的材料等质量不合格而影响工程质量，乙方应无条件采用优质材料重新施工，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。

5、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知2日内组织验收，并办理验收、移交手续。

如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期。六、关于工程价款及结算的约定：1、本工程合同价款采用固定价格（若无变更工程量，则按固定总价执行付款；有变更的，变更部分按实际发生的工程量结合乙方报价单进行增减结算。）

2、结算方式：（1）、在合同签订后，乙方人员、设备进场施工壹个月内甲方支付合同总价款的 %；（2）、乙方所有合同内的安装工程结束后支付合同总价款的 %；（3）、本工程整体竣工验收合格后提交合格证等验收资料后支付合同总价款的 %；（5）、余款5%的质保金在该工程竣工验收合格保修期满后付清；七、奖励和违约责任：1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应按停工的实际工日进行延期。甲方不按合同的约定拨付款，每拖延一天，按应付款额的1%支付滞纳金。

2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。甲方要求提前竣工，乙方每提前一天，甲方应支付乙方 元，作为奖励。

3、未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。4、未经办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

5、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。八、争议或纠纷处理：1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，当事人有权向合同履行当地人民法院提出诉讼。甲方（盖章）： 乙方（盖章）；法定代表人： 法定代表人：开户银行及账号： 开户银行及账号：电话： 电话： 年 月 日 年 月 日。