第三部分 专用条款 一、词语定义及合同文件 2、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序:________________________________________________________ 3、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1本合同除使用汉语外,还使用 语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:______________________________________ 3.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称:__________________________________________________________ 发包人提供标准、规范的时间:_____________________________________________________ 国内没有相应标准、规范时的约定:_________________________________________________ 4、图纸 4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:___________________________________________ 发包人对图纸的保密要求:________________________________________________________ 使用国外图纸的要求及费用承担:__________________________________________________ 二、双方一般权利和义务 5、工程师 5.2监理单位委派的工程师 姓名:________________职务:________________发包人委托的职权:__________________ 需要取得发包人批准才能行使的职权:______________________________________________ 5.3发包人派驻的工程师 姓名:________________职务:________________________ 职权:__________________________________________________________________________ 5.6不实行监理的,工程师的职权:__________________________________________________ 7、项目经理 姓名:________________职务:________________ 8、发包人工作 8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作: (1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:____________________________________ (2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:____________________________________ (4)工程地质和地下管线资料的提供时间:__________________________________________(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:___________________________ (6)水准点与座标控制点交验要求:_______________________________________________ (7)图纸会审和设计交底时间:____________________________________________________ (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:______________________________________________________________________ (9)双方约定发包人应做的其他工作:______________________________________________ 8.2发包人委托承包人办理的工作:_________________________________________________ 9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作: (1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:______________ (2)应提供计划、报表的名称及完成时间:___________________________________________ (3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:____________________________ (4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:__________________________________ (5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:___________________ (6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:______________________________________ (7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:____________________________________________________________________ (8)施工场清洁卫生的要求:______________________________________________________ (9)双方约定承包人应做的其他工作:______________________________________________ 三、施工组织设计和工期 10、进度计划 10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:__________________________ 工程师确认的时间:______________________________________________________________ 10.2群体工程中有关进度计划的要求:______________________________________________ 13、工期延误 13.1双方约定工期顺延的其他情况:________________________________________________ 四、质量与验收 17、隐蔽工程和中间验收 17.1双方约定中间验收部位:____。
1、用途不同:
专用条款是对一般条款的具体化、补充或修改。这是一个必要的补充条款,不能缺少。否则,公路行业的通用条款和准专用合同条款将不完善。
通用条款是根据法律、行政法规和建设工程的需要制定的,在建设工程中通用。
2、内容不同:
承包商认为需要进一步规定的,或根据当地特点或做法需要增加或删除的规定,如优质工程奖励条款、承包商人员规定、设备不到位时处理违约的规定,也列在特殊合同条款。
一般条款是同一版本所有施工合同的共同内容。专用条款是指合同当事人就本合同项下的工程或项目所订立的与本通用条款不同或对本通用条款作了修改的专用协议。
3、解释不同:
特殊条款的解释顺序优于一般条款。只有经双方特别约定,才具有法律效力,否则不能作为和解的依据。
项目专用合同的条款在通用合同条款和公路行业专用合同的标准条款中有规定。项目专用条款数据表是合同条款和条件的组成部分,如异常气候条件,应在专用条款或数据表中予以规定。
参考资料来源:
百度百科—专用条款
百度百科—通用条款
发包方与承包方结合具体工程,经协商一致,可对通用条款进行补充或修改,在专用条款内约定。
合同履行中是否执行通用条款要根据专用条款的约定。如果专用条款没有对通用条款的某一条款作出修改,则执行通用条款,否则按修改后的专用条款执行。
在工程招标中,通用条款是作为招标文件的一部分提供给投标人。无论是否执行通用条款,通用条款都应作为合同的一个组成部分予以保留,不应只把协议书和专用条款作为全部合同内容。
扩展资料: 工期和施工进度: 1、实际开工日期的认定 ① 承包人有证据证明实际开工日期的,则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等; ② 承包人虽无证据证明实际开工日期,但有开工报告,则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期; ③ 若承包人无任何证据证明实际开工日期,亦无开工报告,则应以合同约定的开工日期为准。
2、竣工日期的认定 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定认定方法: ① 双方确认的日期为竣工日期; ② 建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(注意是经盖章的验收报告的时间,不是竣工验收备案日期,因为竣工验收备案是由建设单位来报送)。 参考资料来源:百度百科-建设工程施工合同 。
第三部分 专用条款 一、词语定义及合同文件 2、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序:________________________________________________________ 3、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1本合同除使用汉语外,还使用 语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规:______________________________________ 3.3适用标准、规范 适用标准、规范的名称:__________________________________________________________ 发包人提供标准、规范的时间:_____________________________________________________ 国内没有相应标准、规范时的约定:_________________________________________________ 4、图纸 4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:___________________________________________ 发包人对图纸的保密要求:________________________________________________________ 使用国外图纸的要求及费用承担:__________________________________________________ 二、双方一般权利和义务 5、工程师 5.2监理单位委派的工程师 姓名:________________职务:________________发包人委托的职权:__________________ 需要取得发包人批准才能行使的职权:______________________________________________ 5.3发包人派驻的工程师 姓名:________________职务:________________________ 职权:__________________________________________________________________________ 5.6不实行监理的,工程师的职权:__________________________________________________ 7、项目经理 姓名:________________职务:________________ 8、发包人工作 8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作: (1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:____________________________________ (2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:____________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ (3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:____________________________________ (4)工程地质和地下管线资料的提供时间:__________________________________________ (5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:___________________________ (6)水准点与座标控制点交验要求:_______________________________________________ (7)图纸会审和设计交底时间:____________________________________________________ (8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作:______________________________________________________________________ (9)双方约定发包人应做的其他工作:______________________________________________ 8.2发包人委托承包人办理的工作:_________________________________________________ 9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求,完成以下工作: (1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间:______________ (2)应提供计划、报表的名称及完成时间:___________________________________________ (3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:____________________________ (4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:__________________________________ (5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:___________________ (6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:______________________________________ (7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:____________________________________________________________________ (8)施工场清洁卫生的要求:______________________________________________________ (9)双方约定承包人应做的其他工作:______________________________________________ 三、施工组织设计和工期 10、进度计划 10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:__________________________ 工程师确认的时间:______________________________________________________________ 10.2群体工程中有关进度计划的要求:______________________________________________ 13、工期延误 13.1双方约定工期顺延的其他情况:________________________________________________ 四、质量与验收 17、隐蔽工程和中间验收 17.1双方约定中间验收部位:__________。
合同条款有通用条款和专用条款。
通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
合同履行中是否执行通用条款要根据专用条款的约定。如果专用条款没有对通用条款的某一条款作出修改,则执行通用条款,否则按修改后的专用条款执行。
感性的描述一下:你签订合同之后,如果觉得合同的第一条第二款的表达不够清晰,还需修改,你就可以与对方约定再订一条款专门解释第一条第二款,那么之前合同里的条款就是通用条款,后面那个起解释说明作用的那一条款就是专用条款,专用条款约定优先,专用条款对通用条款未修改的部分,未修改的部分任然以通用条款未准。
巧了,你遇到我了 合同文件及解释顺序 2.1合同文件应能相互解释, 互为说明。
除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同协议书 (2)中标通知书 (3)投标书及其附件 (4)本合同专用条款 (5)本合同通用条款 (6)标准、规范及有关技术文件 (7)图纸 (8)工程量清单 (9)工程报价单或预算书 合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时, 在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决。
双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。
双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。 ok 请给分吧。