1.防水合同怎么写

最低0.27元/天开通百度文库会员，可在文库查看完整内容>

原发布者：飞翔图文

重庆市禹琼防水工程有限公司防水施工合同项目名称：北碚区蔡家公共租赁住房“碚都佳园”三标段总包方：分包方：签订日期：发包方：重庆建工住宅建设有限公司（以下简称甲方）分包方：重庆市禹琼防水工程有限公司（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方同意乙方将防水工程分包给乙方施工。为保证工程进度，工程质量和施工安全，明确双方权利和义务。结合本工程的实际情况，经甲、乙、双方友好协商，达成以下一致意见。第一节工程概况1.1工程名称：北碚区蔡家公共租赁住房“碚都佳园”三标段1.2工程地点：北碚区蔡家1.3承包范围：B3#、B5#、B7#及车库：屋面、厨房、卫生间、挡墙、楼地面防水工程。1.4承包方式：采用包工包料方式，同时包材料、包机械、包人工、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收以及保修等全部工作。第二节工期约定2.1工期及开工时间：本工程工期为天，开工时间以甲方项目部通知的开工时间为准。2.5施工期间，甲方认为乙方组织管理不力，或施工人员不足，或达不到工期要求，或不服从甲方指挥与管理，影响甲方利益，甲方有权面通知乙方限期整改，乙方在限期内必须达到整改要求。合同价款暂定人民币万元（大写：），按实际方量为准。5.1.8甲方负责防水工程的质量管理、材料进场的验收保管及协调与各单位之间的配合，并提供乙方材料的堆放场地，配合乙方有关材料的

2.我是做防水的经常找承包工人干活想和工人写份合同怎么写,请朋友指点

建筑（安装）工程分项班组承包协议书 合同编号：发包方： （简称甲方） 承包方： （简称乙方）工程项目： 签约地点： 依据有关法律、行政法规、公司制度，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为了安全文明、优质、高速完成此工程项目，经双方友好协商，明确职责，特签订协议共同遵守。

一、承包形式：包工包小型机具、用具不包料形式大包干。（（甲方提供宿舍、厨房、水、电、塔吊、人货笼、吊笼，其余一切木工机械、砂浆机、彩蓬布具、斗车、胶水管、安全帽、夜间加班照明灯和各工种常用的小型机具用具由乙方负责）。

二、承包内容及单价：①工程内容： 单价： 上述单价已包括房租水电费及该工程的附属工程及最终验收。质量不符合现场工程样板要求及进度，中途退场或自动退场按实际完成工程量上述单价60%结算。

班组工人每月安全学习及技术交底资料每月按规定时间交资料部，签名不能一人代签，如果不按时交齐资料，每次扣进度款200~1000元，由各工地主管跟进。三、安全约定：1、乙方所有人员必须在甲方项目部保安室登记并办理工作证，无证严禁出入工地及生活区。

2、乙方每月必须组织所属工人参加安全教育及岗位培训，新工人进场由各班组长组织培训后上岗，严禁未经培训的人员上岗作业；如发生工伤，按事故大小，分违章轻重，每次乙方须承担10%-15%的费用，并且乙方每次不得少于叁仟元。乙方所有经培训的人员的学习资料必须经本人亲自签名（不允许代签），每月按规定时间收齐交资料部，如不按时间交资料，每次扣进度款200元-1000元处罚。

3、乙方所有员工不得在排栅上堆放任何材料、物品，不得未经施工员允许拆御安全防护设施，不得高空抛掷，否则处罚100-200元/次。4、严禁乙方员工未满16周岁的少年上岗作业，严禁带小孩进入施工现场及生活区，进入工地必须戴安全帽并系好帽带，佩戴上岗证及其它规定防护用品，不得穿拖鞋、赤脚、高跟鞋、硬底鞋进入工地，严禁随地大小便，如发现由保安照相，张榜当月处罚每人20-50元/次。

5、乙方须严格遵守安全生产及防火条例：工棚内严禁明火或床上吸烟，严禁乱拉私接电线电器，非专业人员，禁止启动施工机械。6、严禁乙方在工地范围内吸毒、嫖娼、聚赌、汹酒、打架、斗欧及盗窃；凡违反工地安全文明管理条例或其它违法行为，甲方可分情节轻重，每违反一项，处以壹仟至叁仟元的罚款，有犯罪行为的押送公安机关处理。

四、机具、材料管理及文明施工管理：1、机具、材料领借：工程所需机具、材料甲方运至仓库及堆场或施工现场，乙方使用机具、材料要经主管、仓管同意，并办好领、借手续才能使用，未办好相关领、借手续作偷盗处理。2、机具、材料清理和归还：乙方承包项目完工退场前须将所有领借的机具、材料（如：搅拌机、砂浆机、振机、水泵、灯具，钢管脚手架和门式架所用的扣件、接头、拉杆、上下托、已起钉的夹板等）要归还仓库，并且及时办好消帐手续，如超出正常损耗部分按原价的1.5倍扣赔。

3、机具、材料装卸与运输：距施工建筑物50米范围内由乙方用斗车转运，本工程项目内超出建筑物50米以外由甲方提供车辆转运，但所有机具、材料借领使用与归还，装车卸车按长短好坏分类，码堆全部由乙方负责，费用包含在承包单价内。4、禁止乙方未经施工员许可开锯夹板、木枋，或用夹板铺路，木柴未经保安检查作烧柴等，按该材料进货原价的1.5倍处罚。

5、施工现场垃圾清理人工，工具及用具费均已含在乙方承包价内，原则上各班组平时施工垃圾各自清理，保证工完场清，如分不清的垃圾按甲方施工主管指派清理；如不清理，甲方安排帮工处理，所发生的帮工费扣回乙方的当月工程款支付。交楼验收前班组各自的修补、收尾或清洁不及时完成，或已完成部分未经主管验收签名者，结算时扣乙方总工程款0.5%-5%作清场费或帮工费。

6、垃圾清理按以下划分：（每工种清理完成均需施工员及下一班检查并办理签字手续）① 结构拆模后的碎杂物、砼漏浆块由砼及木工班各负责一半。（原浇砼已磨好的粗面外露80%以上为清理合格）② 砌砖抹灰：每层楼面完成后，由砌砖及抹灰班各负责一半。

③ 平桥吊笼口清理，纯属砼班而未插入其它班组施工。由砼班组清理，有其它班组插入施工则由甲方主管判定。

④ 排栅脚地面余泥垃圾清理，外墙泥底前由砌砖班、木工、棚工、砼工班各自清理垃圾及材料，外墙泥底后由外墙班清理。交楼验收最终清理室内的地面由内批灰班负责，外墙班负责阳台内、窗飘板面。

⑤ 天面清理：水泥砂前由泥、木、排栅班各自清理，主管判定。五、施工技术交底：1、乙方按施工规范及现场技术交底要求及本企业《统一简明做法》施工，如施工图无大样或含糊不清，必须凭施工主管文字手续作施工依据。

乙方在每道工序开始时须先看所做好的样板，乙方试工经甲方验收合格符合样板要求，签名后方可大面积正式施工，工程验收以样板为准。2、各专业班组必须做好自己的成品，半成品保护，防止污染和破坏，验收前应将施工现场清理干净。

3、铁工班：① 安装前应根据施工图核对钢筋品种、规格尺寸和数量，间距。

3.我想要一份全面的、双方的防水工程协议书的范文

地下室防水施工协议 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及防水施工规范及验收标准等其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就地下室防水施工事宜协商一致，订立本协议内容如下： 一、项目概况 1、项目名称： 2、施工地点： 3、施工范围： 二、整改期限 1、从乙方进场当日起至 天内完成项目整改。

2、除因天气原因导致无法施工等不可避免的因素而导致施工工期顺延外，甲乙双方均不得人为拖延施工工期。否则，责任方向另一方按项目总造价的5‰/天赔付。

3、经甲乙双方共同确认的设计变更而导致的工期延误，双方互不承担责任，但工期相应顺延；因其它原因导致的工期延误，由责任方承担相关责任，工期相应顺延。 三、项目质量及验收标准 1、乙方施工完毕且养护完成后，向甲方提请验收，甲方应在3天内验收完毕。

2、该项目应符合现行相关质量验收标准，即在已进行整改后的部位未出现漏点和/或湿渍，则视为验收合格。 3、如未能达到本协议所约定的验收标准，应由乙方对不符合验收标准的部位进行返工，直至验收合格为止。

四、项目造价、付款方式及结算 1、该项目总造价为￥ 元（大写： 元整）。 2、本协议生效后的2日内，甲方向乙方支付￥ 元（大写： 元整）作为进场费，乙方在收到该款项后的3日内组织工人、物料等进场。

3、乙方施工完毕后，甲方即向乙方支付￥ 元（大写：）作为进度款。 4、甲方验收合格时，即向乙方支付￥ 元，大写： 元整作为尾款。

5、该项目总造价的剩余部份作为保修金。保修期内未发生乙方责任造成的渗漏事故，甲方应在保修期满后的3日内，将保修金全部支付给乙方。

五、安全施工 1、乙方必须严格按照施工组织方案操作规程进行施工，施工中由于操作不当造成伤亡事故应由乙方负责，费用由乙方承担。 2、乙方在施工中要对施工人员加强安全教育管理工作，服从甲方的监督管理与检查，自行配置符合要求的劳动防护用品及设施，严格执行环境、职业安全健康管理体系方面的有关规定，确保安全。

3、甲方对乙方在施工中存在的不安全因素有权提出整改或责令停工整顿。甲方不因为行使此种监督权而对乙方发生的安全事故承担任何责任。

六、双方责权 （一）甲方责任： 1、负责施工现场用水、电、路的 “三通一平”。 2、随时有权检查或委托监理项目师检查项目施工质量，并有权就发现的不符合验收规范的问题向乙方提出整改意见。

3、对乙方提请验收的项目，甲方应及时验收签证。 （二）乙方责任： 1、按甲方要求及国家颁布的有关施工技术规范精心组织施工，确保工程质量达到验收规范和质量检查标准，确保工期。

2、按质量、环境、职业安全健康一体化管理体系要求，并做好竣工验收结算工作。 3、文明施工，安全施工。

七、违约责任 本协议所涉及的条款，甲乙双方都应严格遵守，如一方发生违约情况，另一方有权要求其限期整改，如违约方未能完成整改，则被违约方有权单方面解除本协议，且有向违约方要求赔偿的权利。 八、工程保修 1、本协议范围内的保修期限为5年。

在此期限内发生的渗漏现象，由乙方负责维修，费用由责任方承担。 2、保修期满后出现的渗漏现象，由甲方指定维修方负责维修，费用由责任方承担。

九、未尽事宜 未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。如协商不成，任何一方均有权向仲裁机构提起仲裁或向人民法院提起诉讼。

如一方向仲裁机构提起仲裁，另一方向人民法院提起诉讼，按诉讼优于仲裁的原则执行。 十、协议有效期 本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份，由双方代表签字并盖章后生效，保修期满时，本协议自动失效。

————以下无正文———— 甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）： 地址： 地址： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日。

4.劳务合同介绍以及范本样式是怎么样的

一、劳务合同介绍 劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。

一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。 劳务合同不属于劳动合同，从法律适用看，劳务合同适用于合同法以及民法通则和其它民事法律所调整，而劳动合同适用于劳动法以及相关行政法规所调整。

二、劳务合同范本 甲方：*** 法定代表人：*** 住所：*** 乙方： 身份证号码： 家庭住址： 邮政编码： 电话： 鉴于甲方业务的需要，雇佣乙方为甲方提供劳务。根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》[1]？和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务合同书，共同遵守所列条款。

第一条、劳务合同期限 2011年8月1日-2011年12月31日 第二条、双方权利义务 乙方认真遵守卖场各项规章制度，积极负责完成公司销售目标和商品陈列标准，保证柜面商品的卫生及充足。 第三条、劳务报酬支付 甲方每月10号根据上月销售数据支付乙方应得报酬。

第四条、合同的终止与解除 甲乙双方若提出辞职与被辞需提前一个月告知，并在一切手续交接清楚后办理。 第五条、违约责任 甲方每月对乙方提供100元商品免赔责任，超出短少按价格6折承担。

第六条、争议解决 甲乙双方若发生争议应在相互谅解的基础上进行友好协商，直至达到双方满意。 第七条、文本及生效 1。

本合同文本一式两份，甲乙双方各执一份。 2。

本合同于甲方盖章、乙方签字之日生效。 甲方：***乙方：*** 日期：年月日。

5.建筑水电承包合同怎么写

更多工程类合同去网站承包合同范本栏目中找，有很多工程总承包合同 工 程 建 设 监 理 合 同 建设工程设计合同 工程承包合同（比较完善） 国际工程承包合同 水利水电土建工程施工合同条件 建筑装饰工程施工合同（1） 建设工程施工合同（普通） 建设工程施工合同（国际） 建设工程施工合同（港口1） 建设工程施工合同（对外） 建设工程施工合同（电力2） 建筑装饰工程施工合同（甲种本）（示范文本） 建设工程承包合同 建材买卖合同 塔吊安装、升降、拆卸施工项目分包合同 钻井工程承包合同 建设工程材料（设备）购销合同 砂石料购销合同 红砖购销合同（墙地砖类） 陶瓷（瓷砖）购销合同 水泥运输合同范本 外墙防水施工合同 防水工程施工合同 个性化装饰修改协议书 亮化工程合同 道路施工合同 建筑工程合同策划 测绘合同 规划设计合同 房地产面积测绘合同 闭路监控系统供货及安装工程 室内环境污染治理协议书 复合风管系统安装工程合同 钢筋单项工程承包施工合同 建材订货合同 灯具购销合同 建材买卖合同（布艺类） 混凝土外加剂买卖合同 加工订货合同 承揽合同 工程建设招标投标合同（土地工程施工监理服务协议书条件） 建设工程征用土地合同 建设工程借款合同 水利工程建设监理合同 公路工程施工监理合同专用条件 建设工程委托监理合同 工程建设监理委托合同 建筑装饰工程项目施工管理合同 房屋拆迁安置合同 房屋拆迁安置补偿合同 监理邀请书 房屋建筑工程质量保修书 施工责任书（范例） 房屋装潢合同 二次装修管理服务协议 住宅装修管理协议 工程建设招标投标合同（资格预审邀请书） 建筑安装工程招标书 物业管理装修协议书 内部承包工程协议 国际土木工程招投标合同 建筑企业流动资金借款合同 建设工程招标代理委托合同书 土木建筑工程投标书 工程建设招标投标合同（投标银行保证书） 工程建设招标投标合同（合同协议书） 工程建设招标投标合同（投标邀请书） 投标说明书 工程建设招标投标合同（投标书） 电力工程设备招标程序及招标文件范本 施工劳务承包合同 外架工程劳务作业承包合同 国际劳务合同（工程施工） 总承包商付款（分包）委托保证合同 墙装饰承包合同范本 总承包商付款（分包）保函 墙装饰承包合同范本 劳务作业计件承包合同 建设工程可行性研究合同 土方运输协议 土石方工程分包合同 工 程 安 全 协 议 书 民用建设工程设计合同 建设工程咨询合同 资格证挂靠协议 工程咨询服务协议书 水电安装工程施工合同 钢材购销合同 塑钢窗制作安装合同 铝合金/塑钢门窗制作安装分包合同 建筑安装工程分包合同 房屋装修合同半包 清包合同 吊车租赁合同 家庭装修合同样本 叉车租赁合同 塔式起重机租赁协议 绿化补值施工合同 债权债务抵消协议 建筑安装工程拆迁房屋合同 上海市家庭居室装饰装修施工合同 货物运输合同 家庭居室装饰装修工程施工合同 建设工程设计合同 建设工程勘察合同 建设工程勘察设计合同 土木建筑工程投标书 土木建筑工程履约保证书 建筑安装工程承包合同（煤矿） 建筑安装工程合同 建筑工程承包合同 建筑装饰工程施工合同（2） 建设工程设计合同 建筑装饰工程施工合同 （示范文本） 建筑施工物资租赁合同（示范文本） 建设工程征用土地合同 私营企业雇工劳动合同书 水泥购销合同。

6.我是乙方,协议该怎么改对我无害

劳动合同合同编号（ ）甲方： 有限公司乙方： （身份证号： ）根据国家和本地人事劳动管理规定和本公司员工聘用办法，双方在平等、自愿的基础上，经协商一致同意签订本聘用合同。

一、试用期及试用期待遇1、甲方对乙方的试用期为一个月，自 年 月 日至 年 月 日止，试用期内甲方可随时解除合同。2、试用期内乙方劳动报酬为每月 元。

二、聘用期限试用期满后，经甲方考核符合聘用条件，甲方正式聘用乙方聘用期限自 年 月 日至 年 月 日止。三、岗位本合同签订时，双方约定乙方在甲方的岗位为 ，预计为 年。

该岗位要求乙方需具备以下条件：（学历、职称、工作经历、专业知识包括相应证件）四、薪金试用期满后，甲方根据乙方岗位情况，支付与乙方岗位相配的薪金，具体标准为：五、甲方的责、权、利。1、为乙方提供国家规定的劳动安全和必需的工作条件；2、依据按劳分配原则，支付乙方的劳动报酬；3、为乙方提供公司规定的福利待遇和劳动保护；4、为乙方提供提升业务能力的教育培训机会；5、要求乙方遵守国家法律法规；6、对于乙方工作不力严重影响工程进度及质量及管理时，有权对乙方工作行为决定进行处罚或解除聘用合同。

六、乙方的责、权、利1、具有为甲方诚实、敬业工作的义务；2、遵守国家法律法规和公司各项规章制度；3、维护公司声誉及正当利益；4、享有公司规章制度规定可以享有的福利待遇；5、享有国家、地方政府规定公司的权利和就业保障权利。6、公司规章制度的认可条款。

7、拥有甲方授予的职权，并承担自身工作所产生的全部责任。8、认真履行职责，对涉及工程质量、工期、造价等较大问题变更时，乙方应及时通知甲方并由甲方做出最终处理意见。

七、本合同签订后，乙方将有机会了解、熟悉甲方公司整个管理规章体系。乙方除有异议保留外，将视作无条件认可管理规章体系，双方都有按规章执行和保障的义务。

八、保证书条款。乙方将在一份保证书签字，承担遵守规章和保守公司专有技术、秘密的责任，由此造成的损失，由乙方承担法律责任。

九、合同解除（一）因乙方有如下过失行为之一，甲方可以即时解除本合同：1、严重违反劳动纪律，触犯公司劳动纪律规章；2、严重失职，徇私舞弊，给公司造成重大损失的；3、被依法追究刑事责任或者被劳动教养的，（二）因乙方有如下非过失行为之一，甲方可以解除本合同：1、乙方患非职业病或非因工负伤，在确定的医疗期满后仍不能从事原工作的或另行安排的工作；2、乙方不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作；3、本合同订立所依据的客观情况发生重大变化，致使本公司无法履行。此时甲方须提前30日向乙方发出书面通知。

甲方濒临破产进入法定整顿期间或经营财务状况严重恶化，确需裁员的，须提前30日向乙方作书面通知。如甲方在 个月重新录用人员，乙方有优先权。

（三）因乙方有如下情况之一，甲方不得解除本合同；1、患非职业病或非因工负伤，在确定的医疗期内的；2、患职业病或因工负伤，经劳动鉴定委员会确定部分或全部丧失劳动能力的；3、如为女职工时，在孕期、产期、哺乳期内的；4、国家法律、法规、规章规定的其他情况。（四）乙方在以下情况之一，可以提出解除或终止本合同：1、甲方不履行本合同的；2、甲方违反国家法律、法律，侵害乙方合法权益的；3、甲方劳动安全、工作条件不合国家规定，损害乙方安全、健康的；4、甲方未按规定支付报酬；5、乙方因参军、升学或经批准出国定居的；6、属正常工作调动的；7、乙方有正当理由，确定不能继续在甲方工作的。

乙方解除或终止本合同，须提前30日向甲方作书面通知。十、解除本合同的经济补偿。

1、乙方违反保密事项，给甲方造成经济损失的，应当依法承担补偿和赔偿责任。2、乙方不能胜任工作，由甲方解除本合同，按在甲方工作年限，每满1年发给相当于1个月的经济补偿，但最多不超过12个月；3、甲方经营财务状况严重恶化需裁员的，或合同订立所依据的客观情况发生重大变化，由甲方解除本合同，按在甲方工作年限，每满1年发给相当于1个月的经济补偿金；4、双方协商并由甲方解除本合同，按在甲方工作年限，每满1年发给相当于1个月的经济补偿金，但最多不超过12个月；5、乙方患非职业病或非因工负伤，仍不能从事原工作的或另行安排的工作解除本合同，每满1年发给相当于1个月的经济补偿金，同时发给不低于6个月工资的医疗补助费，患重病另增加不低于医疗补助费的50%，患绝症另增加不低于医疗补助费的100%。

十一、其他约定事项。1、乙方在合同期内，因发生伤亡事故，甲方按国家和公司相关文件处理。

2、甲方如提供给乙方进修培训费用、住房资助费、户口调动城市增容费等事项，要求乙方有一定的服务年限，在此服务年限内，乙方离开甲方公司，须按甲方办法赔偿经济损失。十二、违约责任。

1、甲方违反本劳动合同给乙方造成损失的，应按乙方受损情况赔偿；2、乙方在合同期内无正当理由，未经甲方许可，擅自违反劳动合同或自行离职的，应赔偿甲方的经济损失。十三、合同的变更。

1、在执行合同有效期内，任何一。

7.建设工程劳务分包合同样本

编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况及承包工作内容 1.1 工程名称：______________________________________________ 1.2 工程概况：______________________________________________ 1.3 分包工作内容：__________________________________________ 范围包括：__________________________________________________ 1.4 工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条 作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条 合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。

第四条 合同价款 4.1 合同价款为：_________元（人民币）？大写：_________元？ 4.2 合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： （）4.2.1 本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 （）4.2.2 以（）年施工预算或（）年施工概算定额为依据： ①定额工资单价为： 瓦工_____元/工日；结构木工______元/工日；装修木工_____元/工日；钢筋工_____元/工日； 砼工_____元/工日；油工_______元/工日；抹灰工_____元/工日；架子工_____元/工日； 水暖工_____元/工日；电工______元/工日；壮工_____元/工日；_______；_______；_______； ②按建筑面积确定承包价_____元/平方米；其中，地上结构：_____元/平方米；地下结构：_____元/平方米；初装修：_____元/平方米；水电：______元/平方米；________；_________； ③分项工程承包： 外墙面砖：_______元/平方米；屋面防水：_______元/平方米； 水磨石地面：_______元/平方米；水泥砂浆：_______元/平方米； 内墙普通抹灰：_______元/平方米；________；________；________. ？ 4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准）？？ 4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。

4.3 对合同价款内容的明确：_______________________________________ 第五条 合同价款的结算和支付 5.1 结算、决算资料： 5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。

5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 5.2 合同价款的结算和决算： 5.2.1 发包人应于每月____日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。

5.2.2 工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。 5.3 合同价款的支付： 5.3.1 合同价款分期支付：在_____年______月____日付款_______元，在______年_____月_____日付款_______元。

5.3.2 分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。 5.3.3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。

5.3.4 办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。 第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 6.1 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

6.2 重大伤亡及其他安全事故处理： 6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。 6.2.2 按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。

发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 6.3 对本工程的安全生产标准，双方约定如下：_______________________. 第七条 工程质量、验收与保修 7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。

如图纸、。

8.劳务合同适用于哪些人

两种情况：一是无法建立劳动关系的情况（也就是你说的1.2.3项）；而是短暂临时使用劳务的（你说的第5项，偶尔来派个单，其它比如授课一两天，来表演一场演出等等）其它可以建立劳动关系的、工作带有周期性的，一律是不能签劳务合同的。

所以你说的第4项是有风险的，要知道劳动关系里还有一个非全日制用工的关系。

.这个也属于劳动关系。虽然非全日制用工没有明文规定社保，但是发生了工伤，那就是公司要按工伤的标准去赔偿的咧。

当然这也是在员工懂法并且跟你撕的前提下。

.——————另外2、3两项如果员工也是长期工作的话，也是有风险的。如果员工在你这工作，原来单位没上心，疏忽了造成了损失。

原公司是可以有追诉你们的权利的。——————所以如果是长时间周期性工作的话，最保险的其实就是退休返聘。